（2013）昆民一终字第253号

本案系装饰装修合同纠纷。装饰装修合同是指建筑企业与发包方订立的明确装饰装修中双方权利义务的协议。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第七十七条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”本案中，双方签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》所约定的竣工日期虽为2013年5月12日，但合同履行过程中经双方协商一致，工程竣工日期已变更为2013年7月30日。乾美公司所实施的工程已于2013年7月30日竣工，并经王豫验收合格。故原审法院认为本案中乾美公司不存在违约行为。王豫要求乾美公司支付违约金2037元的诉请，无事实和法律依据，一审法院不予支持。关于原王豫要求乾美公司返还工程管理费2037元、卫生清洁费390元、成品保护费390元的诉请，原审法院认为，双方所签《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》约定的工程预算价款中明确包括了工程管理费及成品保护费，工程完工，双方进行结算时也对此两笔费用进行了结算，故乾美公司向王豫收取上述两笔费用符合双方的约定，且不违反法律的强

本案系装饰装修合同纠纷。装饰装修合同是指建筑企业与发包方订立的明确装饰装修中双方权利义务的协议。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第七十七条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”本案中，双方签订的《云南省家庭居室装饰装修工程施工合同》所约定的竣工日期虽为2013年5月12日，但合同履行过程中经双方协商一致，工程竣工日期已变更为2013年7月30日。乾美公司所实施的工程已于2013年7月30日竣工，并经王豫验收合格。故原审法院认为本案中乾美公司不存在违约行为。王

云南省昆明市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2013）昆民一终字第253号 上诉人（原审原告、反诉被告）王豫，男，1971年2月23日出生，汉族，住云南省昆明市。 被上诉人（原审被告、反诉原告）云南乾美滔博装饰工程设计有限公司。住所地：昆明市官渡区双凤路邦盛商城****。 法定代表人何喆，董事长 特别授权诉讼代理人周先成，男，汉族，1987年5月12日出生，住云南省临沧市云县，系该公司员工。 ……