装饰装修合同纠纷 （2019）浙0104民初5571号
裁判要旨
沈燕与龙能公司签订的《装饰装修工程施工合同》及附件均系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行义务并享受权利。 根据沈燕拍摄的装修现场施工照片及双方对自购材料进行了协商的情形来看，沈燕支付合同进度款符合合同约定，而龙能公司未能按约定日期完成装修工程，已构成违约。 龙能公司无正当理由停止施工，导致沈燕合同目的无法实现，沈燕主张解除合同，本院予以支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 龙能公司已施工完成了部分工程，沈燕按照双方签订的预算单结合施工完成项目计算了工程款。 鉴于预算单对于相应施工项目的费用及施工工艺有明确约定，龙能公司缺席，其未就已完工程及造价提出异议，故本院就事实做不利于龙能公司的推定。 沈燕确认的已完工程造价尚遗漏了工程预算外项目，本院按其起诉状中自认的6068元予以计算。 综上，酌情确认案涉工程已施工完成的工程价款为74427元。 沈燕已支付了120600元，龙能公司尚应退还46173元。 根据本案查明的事实，龙能公司延期竣工属实，其未能提供证据证明延期竣工非因其
摘要
沈燕与上海龙能建筑装饰工程有限公司、叶拥军装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0104民初5571号 原告沈燕，女，1965年6月30日出生，汉族，住浙江省嘉兴市海盐县。 委托代理人夏天（特别授权代理），男，1991年5月23日出生，汉族，住浙江省嘉兴市海盐县，系原告沈燕之子。 被告上海龙能建筑装饰工程有限公司，住所地上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2楼。 法定代表人叶拥军。 被告叶拥军，男，1968年……