合同纠纷 （2014）松民一终字第871号

李占鹏与福康公司就三江港粮油加工基地米糠油车间工程签订的“建筑大清包合同”、精油车间钢结构工程签订的“施工合同”、壳库钢结构工程签订的“施工合同”，此三项工程，已施工完毕，按合同约定按期交付使用。因福康公司与李占鹏均无异议，本院予以确认。在以上三项工程施工过程中，应福康公司要求李占鹏对福康公司承包的“稻壳库工程、油罐基础、小包装车间、机修及材料库、精炼油车间预埋件、米糠油精炼油车间工程”等六项工程也进行了施工，福康公司称有施工合同，李占鹏予以否认。福康公司对李占鹏对六项工程的施工事实予以认可。现上述六项工程已于2012年12月10日交付使用，双方无异议，本院予以确认。李占鹏作为实际施工人，已按施工图纸进行了施工，故福康公司应按李占鹏实际施工的工程量给付工程款。虽然长春铁道建设工程有限公司与福康公司之间的建设工程施工分包合同中约定了竣工日期，因福康公司与李占鹏之间未有施工合同，长春铁道建设工程有限公司与福康公司之间的建设工程施工合同对李占鹏没有约束力。沈铁三江港给福康公司出具一份说明，证明因精炼油车间的钢结构的延期竣工及质量问题，罚款福康公司300000元。而福康公司将罚款转嫁李占鹏，于

李占鹏与福康公司就三江港粮油加工基地米糠油车间工程签订的“建筑大清包合同”、精油车间钢结构工程签订的“施工合同”、壳库钢结构工程签订的“施工合同”，此三项工程，已施工完毕，按合同约定按期交付使用。因福康公司与李占鹏均无异议，本院予以确认。在以上三项工程施工过程中，应福康公司要求李占鹏对福康公司承包的“稻壳库工程、油罐基础、小包装车间、机修及材料库、精炼油车间预埋件、米糠油精炼油车间工程”等六项工程也进行了施工，福康公司称有施工合同，李占鹏予以否认。福康公司对李占鹏对六项工程的施工事实予以认可。现上述六项工程已于2012年12月10日交付使用，双方无异议，本院予以确认。李占鹏作为实际施工人，已按

吉林省松原市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）松民一终字第871号上诉人（原审原告）李占鹏，现住前郭县。委托代理人张艳波，现住吉林省松原市。（系李占鹏之妻）。委托代理人王志兴，吉林车宏伟律师事务所律师。上诉人（原审被告）松原市福康建筑装饰有限责任公司，住所地吉林省松原市宁江区胜利街，组织机构代码74930502-5（以下简称福康公司）。法定代表人邵健康，董事长。委托代理人胡学宇，现住吉林省……