建设工程施工合同纠纷 （2016）黔02民初220号

本案的争议焦点是：1、原告与被告月亮河旅游开投公司的《建设工程施工合同》是否应当解除；2、原告主张的工程款1042万元、工程保证金65万元、停工损失896000元及迟延支付利息是否应当支持？3、被告六枝月亮河乡政府是否应当承担责任？原告桓源建设公司与被告月亮河旅游开投公司于2014年1月20日签订的《建设工程施工合同》是合同双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，属有效合同。双方均应按照合同约定履行合同义务。关于原告与被告月亮河旅游开投公司的《建设工程施工合同》是否应当解除，原告桓源建设公司与被告月亮河旅游开投公司签订合同后，原告按照合同约定进行了施工，2015年8月7日原告经被告月亮河旅游开投公司确认的工程进度款为1042万元，但被告月亮河旅游开投公司未按照合同约定履行支付进度款的义务，致使工程停工，合同目的已经不能实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项的规定，对原告要求解除双方签订《建设工程施工合同》的诉讼请求，于法有据，予以支持。关于原告主张的工程款1042万元，其提交了由被告月亮河旅游开投公司盖章确认的工程进度款支付审签表，证实截止2015年8月

本案的争议焦点是：1、原告与被告月亮河旅游开投公司的《建设工程施工合同》是否应当解除；2、原告主张的工程款1042万元、工程保证金65万元、停工损失896000元及迟延支付利息是否应当支持？3、被告六枝月亮河乡政府是否应当承担责任？原告桓源建设公司与被告月亮河旅游开投公司于2014年1月20日签订的《建设工程施工合同》是合同双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，属有效合同。双方均应按照合同约定履行合同义务。关于原告与被告月亮河旅游开投公司的《建设工程施工合同》是否应当解除，原告桓源建设公司与被告月亮河旅游开投公司签订合同后，原告按照合同约定进行了施工，2015年8月7日原告经被告月

贵州省六盘水市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)黔02民初220号原告：贵州桓源建设工程有限公司，住所地：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B643室。组织机构代码：57334423-0。法定代表人：彭宁，系该公司经理。委托诉讼代理人：刘银军，系该公司职工，男，汉族，1994年3月7日生，住贵州省水城县。委托诉讼代理人：刘勇，系贵州勤维律师事务所律师，执业证号：1520220151……