建设工程施工合同纠纷 （2014）广民初字第71号

被告海和洋公司的申请成立，作出（2013）广民初字第33号民事裁定书，裁定本案移送广元市利州区人民法院处理。公望建设公司不服，上诉于四川省高级人民法院，四川省高级人民法院作出（2014）川民终字第40号民事裁定，裁定本案由四川省广元市中级人民法院审理。本院于2014年4月14日受理本案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告公望建设公司的委托代理人张浩、陈斌，被告海和洋公司的委托代理人张晋雍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告公望建设公司诉称，2013年2月21日，原告公望建设公司与被告海和洋公司签订了《温泉景观池区建设工程施工合同》，约定由原告公望建设公司承建广元市利州区工农组团棚户区改造项目工农镇温泉景观池区工程项目。合同签订后，原告公望建设公司应被告海和洋公司要求进场开始施工，并要求被告海和洋公司提供项目规划审批、报建资料等相关资料，但被告海和洋公司答复为该项目系广元市重点工程，工期紧，要求原告公望建设公司先进行施工，相关手续随后提供。2013年7月6日，该工程监理单位四川广元鑫森建设工程监理有限公司向原告公望建设公司送达了《工程暂停令》，工程被迫停工，此时，原告

被告海和洋公司的申请成立，作出（2013）广民初字第33号民事裁定书，裁定本案移送广元市利州区人民法院处理。公望建设公司不服，上诉于四川省高级人民法院，四川省高级人民法院作出（2014）川民终字第40号民事裁定，裁定本案由四川省广元市中级人民法院审理。本院于2014年4月14日受理本案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告公望建设公司的委托代理人张浩、陈斌，被告海和洋公司的委托代理人张晋雍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告公望建设公司诉称，2013年2月21日，原告公望建设公司与被告海和洋公司签订了《温泉景观池区建设工程施工合同》，约定由原告公望建设公司承建广元市利州区工农

四川省广元市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）广民初字第71号原告四川公望建设有限公司。住所地成都市青羊区东城根街**号*楼。法定代表人铁超，该公司董事长。委托代理人张浩，四川明炬律师事务所律师（特别授权）。委托代理人陈斌，四川明炬律师事务所律师（一般授权）。被告广元海和洋实业有限公司。住所地广元市利州区工农镇。法定代表人郭晓玲，该公司执行董事。委托代理人张晋雍，四川剑宏律师事务所律师（特……