建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁15民终1335号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”，本案中，范寨中学与环宇公司签订了冠县解决城镇普通中小学大班额(范寨镇中学)建设项目建设工程施工合同，对双方具有法律约束力。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十六条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”。本案中，涉案工程施工合同在2016年11月份签订当时没有及时接通冠县供电公司对涉案工程的高压电用电，涉案工程建设受到较大影响；又在2017年因加大环境环保治理力度，采取环保治理措施，造成建筑材料价格大幅上涨的情况；致使被告环宇公司的，无法承受建设成本上涨，致使涉案工程在2018年9月18日左右停工而未再进行复工建设至今。以上情况表明合同成立以后客观情况发生了
摘要
《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”，本案中，范寨中学与环宇公司签订了冠县解决城镇普通中小学大班额(范寨镇中学)建设项目建设工程施工合同，对双方具有法律约束力。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十六条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁15民终1335号上诉人（原审原告、反诉被告）：冠县范寨镇中学，住所地：山东省冠县范寨镇范寨村。法定代表人：郭树全，校长。委托诉讼代理人：杨建峰，山东丽成律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：聊城市环宇建筑安装工程有限公司，住所地：山东省聊城市东昌府区昌润南路岳庄新村一排二号。法定代表人：郑德芳，经理。委托诉讼代理人：李振杰，男，19……