建设工程施工合同纠纷 （2017）桂09民终1168号

益亿源公司持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程，其与恒宇公司签订的《建设工程劳务、周转材料、机械、脚手架分包合同》没有违反法律规定，合法有效，各方当事人应当按约定履行各自义务。《建设工程劳务、周转材料、机械、脚手架分包合同》生效后，恒宇公司未能在约定的三个月内将工程交给益亿源公司施工，应依照合同约定退还履约保证金给益亿源公司，故益亿源公司请求判令被告恒宇公司退还履约保证金600000元合法有据，本院依法予以支持。依照双方签订的合同约定，恒宇公司应当自合同生效之日即2015年2月4日起的三个月内将工程交给益亿源公司施工，但却违反约定，应当自逾期之日即2015年5月5日起按月利率2%计付利息给益亿源公司。恒宇公司抗辩该利息约定过高，应当按照银行同期同类贷款利率计算。一审法院认为，该约定是双方当事人的真实意思表示，符合契约自由的原则，而且益亿源公司在履行合同中又无过错，根据双方对合同的履行情况、恒宇公司的违约程度及益亿源公司的预期利益等综合因素考虑，上述逾期还款利息的约定并不算高，符合法律保护的范围，本院依法予以支持。恒宇公司认为约定的利率过高，没有法律依据，一审法

益亿源公司持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程，其与恒宇公司签订的《建设工程劳务、周转材料、机械、脚手架分包合同》没有违反法律规定，合法有效，各方当事人应当按约定履行各自义务。《建设工程劳务、周转材料、机械、脚手架分包合同》生效后，恒宇公司未能在约定的三个月内将工程交给益亿源公司施工，应依照合同约定退还履约保证金给益亿源公司，故益亿源公司请求判令被告恒宇公司退还履约保证金600000元合法有据，本院依法予以支持。依照双方签订的合同约定，恒宇公司应当自合同生效之日即2015年2月4日起的三个月内将工程交给益亿源公司施工，但却违反约定，应当自逾期之日即2015年5月5日起

广西壮族自治区玉林市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂09民终1168号上诉人（一审被告）：广西恒宇建设集团有限公司，住所地广西北流市二环西路228号新城国际3号楼。法定代表人：陈天桂，董事长。委托诉讼代理人：周吉英，广西广为律师事务所律师。委托诉讼代理人：关怀，广西广为律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：南宁市益亿源劳务有限责任公司，住所地广西南宁市青秀区宏达路7号绿城.国际村1-0……