买卖合同纠纷 （2014）宿中民终字第0062号

买受人应当按照合同约定的数额及时间支付价款，依据双方的合同约定，合同于2011年1月21日生效，宏益公司应当在2011年3月22日之前向聚力公司支付800000元，但宏益公司于2011年5月9日才支付该笔款项，宏益公司存在过错。2011年7月16日，双方合同中约定的除一台高低温混合机以外的其他机器设备均安装调试完毕并符合生产条件，直至双方因争议诉至法院的近两年内，宏益公司无法提供继续向聚力公司主张交付一台高低温混合机的证据，故宏益公司对聚力公司至今未交付高低温混合机的行为怠于履行催告义务，存在过失。涉案合同生效至今，聚力公司仍未向宏益公司交付另一台高低温混合机，虽其主张未交付的原因系宏益公司造成，但其并未就该主张提供有效的法律证据，故聚力公司存在逾期交货过错。因双方当事人在合同的履行过程中均存在违约行为，且现因双方之间存在矛盾，继续履行合同无助于损失的减少，根据诚实信用原则及市场交易惯例，双方应就合同已经履行的部分进行结算，即宏益公司应当依照合同的约定向聚力公司支付其已经接收的部分货物的价款。关于争议焦点二，聚力公司应给付宏益公司的违约金数额如何确定问题。本院认为，买卖合同当事人一方违

买受人应当按照合同约定的数额及时间支付价款，依据双方的合同约定，合同于2011年1月21日生效，宏益公司应当在2011年3月22日之前向聚力公司支付800000元，但宏益公司于2011年5月9日才支付该笔款项，宏益公司存在过错。2011年7月16日，双方合同中约定的除一台高低温混合机以外的其他机器设备均安装调试完毕并符合生产条件，直至双方因争议诉至法院的近两年内，宏益公司无法提供继续向聚力公司主张交付一台高低温混合机的证据，故宏益公司对聚力公司至今未交付高低温混合机的行为怠于履行催告义务，存在过失。涉案合同生效至今，聚力公司仍未向宏益公司交付另一台高低温混合机，虽其主张未交付的原因系宏益公司造

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）宿中民终字第0062号上诉人（一审被告、一审反诉原告）江苏宏益生化科技有限公司，住所地江苏省沭阳县经济开发区江阴路1号。法定代表人刘仲宜，该公司董事长。委托代理人盛红兵。委托代理人冯华沭，江苏通达声远律师事务所律师。被上诉人（一审原告、一审反诉被告）南京聚力化工机械有限公司，住所地江苏省南京市江宁区湖熟波光路9号。法定代表人孙后恩，该公司总经理……