装饰装修合同纠纷 （2019）粤20民终2695号

本案为装饰装修合同纠纷。汤志烽与祺洋公司签订的装修工程合同是双方当事人真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应恪守履行。根据已查明的事实以及（2017）粤2071民初23595号、（2018）粤20民终2450号民事判决书认定的内容可知，祺洋公司没有在合同约定期限内完工，至今亦未能提供直接有效的证据证明涉案装修工程实际增加了工程量以及工期延误是汤志烽原因造成，故祺洋公司理应承担逾期完工的违约责任。关于逾期完工违约金的计算，根据装修工程合同的约定，涉案工程“开工日期为2016年3月22日，竣工日期为2016年4月30日”，即施工天数约定为40天，但实际上涉案装修工程于2016年4月初开始施工，于同年7月初完工，实际施工天数约90天，同时装修工程合同约定祺洋公司责任导致工期延误，每延误一日需支付工程预算造价总额2%的违约金，现汤志烽自愿按工程预算造价131114元的三分之一计算违约金为43704元，其诉求金额远低于依据前述合同约定应支付的违约金金额，减免了祺洋公司的责任承担，故一审法院予以支持。对于汤志烽主张的逾期完工期间的租金损失，虽然前述损失确是汤

本案为装饰装修合同纠纷。汤志烽与祺洋公司签订的装修工程合同是双方当事人真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方当事人均应恪守履行。根据已查明的事实以及（2017）粤2071民初23595号、（2018）粤20民终2450号民事判决书认定的内容可知，祺洋公司没有在合同约定期限内完工，至今亦未能提供直接有效的证据证明涉案装修工程实际增加了工程量以及工期延误是汤志烽原因造成，故祺洋公司理应承担逾期完工的违约责任。关于逾期完工违约金的计算，根据装修工程合同的约定，涉案工程“开工日期为2016年3月22日，竣工日期为2016年4月30日”，即施工天数约定为40天，但实际上涉案

广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤20民终2695号上诉人（原审被告）：佛山市顺德区祺洋装饰工程有限公司，住所地广东省佛山市顺德区龙江镇世埠居委会长路大道6号之二，统一社会信用代码914406065608602283。法定代表人：麦远明。委托诉讼代理人：林海，广东顺龙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：汤志烽，男，1985年4月15日出生，汉族，住广东省中山市石岐区。委托诉……