合同纠纷 （2016）豫01民终13674号

原、被告就白沙现代物流2号库C18号晨光建材陶瓷店签订的装修施工合同，双方针对绿博春天小区2号楼1单元4楼西户的装修进行的口头约定，均系其真实意思表示，双方均应按照约定的内容履行相应的义务。在合同履行过程中，被告在对上述两个项目进行了部分施工后，以原告逾期付款为由离场，导致原告另找其他人员对剩余装修工程进行了施工。经原、被告共同参与的勘验、评估显示，被告实际施工价值52958.71元，而在施工期间，原告已共向被告支付装修款10万元，超出被告实际施工价值47041.29元，对其收取的超出其实际施工部分的该款项，被告应予以退还。故对原告要求被告退还其装修款47041.29元的诉讼请求，该院予以支持。被告虽对原告提交的评估报告有异议，但被告指派其工作人员参与了评估勘验并对勘验笔录予以签字确认，且在两次诉讼过程中，被告及其法定代表人均未提交相应的证据证明其异议或申请重新司法鉴定，故对被告对评估报告的异议，该院不予采信。关于原、被告在合同履行中是否存在违约及原告主张的违约金37500元能否成立的问题。依照施工合同的约定，合同签订3日内，原告向被告支付不少于合同总价40%的预付款共计38000元，

原、被告就白沙现代物流2号库C18号晨光建材陶瓷店签订的装修施工合同，双方针对绿博春天小区2号楼1单元4楼西户的装修进行的口头约定，均系其真实意思表示，双方均应按照约定的内容履行相应的义务。在合同履行过程中，被告在对上述两个项目进行了部分施工后，以原告逾期付款为由离场，导致原告另找其他人员对剩余装修工程进行了施工。经原、被告共同参与的勘验、评估显示，被告实际施工价值52958.71元，而在施工期间，原告已共向被告支付装修款10万元，超出被告实际施工价值47041.29元，对其收取的超出其实际施工部分的该款项，被告应予以退还。故对原告要求被告退还其装修款47041.29元的诉讼请求，该院予以支持

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终13674号上诉人（原审被告）：郑州建名装饰工程有限公司，住所地河南省郑州市郑东新区金水东路49号2号楼3层2号。法定代表人：赵文付，该公司经理。委托诉讼代理人：张怡，河南经东律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐承磊，河南犀原律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李敏，女，出生于1990年6月7日，汉族，住河南省中牟县。上诉人郑州建名装……