案外人执行异议之诉 （2018）冀10民初21号
裁判要旨
该房屋被案外人别京占用系开发商原因造成，且非开发商不可解决之客观情况或者其他不可抗力，开发商应自行解决与别京之间的纠纷，并应将该房屋交付给杨松义，虽判决开发商向杨松义交付该房屋，并向杨松义支付逾期交房违约金，该判决已生效，因开发商拒不履行判决义务，杨松义已向法院申请强制执行。2017年11月，杨松义在执行庭签字，同意拍卖此房屋。除此之外，杨松义没有其它能力偿还债务，现案外人别京无理拖延拍卖，给杨松义造成了新的迟延履行等经济损失，杨松义保留向别京追偿延期期间的经济损失。 第三人中润信投（北京）房地产开发有限公司辩称，原告别京与17××05号房屋没有任何关系。（2014）朝民初字第19655号民事判决书已判决解除第三人与别京签订的6Ｂ005号房屋买卖合同，且已生效并即将履行完毕。别京对17××05号房屋无居住使用权，无权提起本案诉讼。另，为减少我公司逾期交房的责任，在上述判决履行完毕前，我公司愿意为别京提供其他房屋供其居住。 经庭审举证、质证及当事人当庭陈述，本院确认事实如下： 2014年3月11日，本院作出（2013）廊民三初字第111号民
摘要
别京与赵小菊、杨松义案外人执行异议之诉一审民事判决书 案外人执行异议之诉
正文（节选）
河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀10民初21号 原告（执行案外人）：别京，男，1974年7月6日出生，汉族，住北京市朝阳区京通苑10号楼17××05号。 委托诉讼代理人：杨怀蓉，女，汉族，1944年11月28日出生，住四川省达州市通川区。系别京之母。 委托诉讼代理人：闫立莉，北京中济（天津）律师事务所律师。 被告（申请执行人）：赵小菊，女，汉族，……