建设工程施工合同纠纷 （2019）新01民终3914号

合发公司与宝能公司均要求解除双方签订的《新疆宝能城1、2＃地集中商业及公寓楼幕墙工程（第一标段）施工合同》，一审法院对此予以确认。关于退还投标保证金的问题，一审法院认为，合发公司按投标文件要求向宝能公司支付投标保证金800000元，按照宝能公司投标文件，投标保证金应在定标后5个工作日内免息退还投标人，中标人的投标保证金在第一次进度款支付时退还，现合发公司与宝能公司均要求解除合同，故宝能公司应当退还合发公司的投标保证金800000元。关于违约金的问题，一审法院认为，合发公司与宝能公司于2016年11月24日签订《新疆宝能城1、2＃地集中商业及公寓楼幕墙工程（第一标段）施工合同》，约定竣工日期为2018年5月20日，合发公司进行幕墙施工的前提是中建公司向其交付幕墙工作面，宝能公司虽于2017年10月30日向合发公司发送了《工程联系函》，通知合发公司称新疆宝能城二期一标段3—Ｃ1＃楼具备幕墙施工进场及开工条件，从2017年11月1日起开始正式开工，但此时中建公司并未将该部位幕墙工作面交付给合发公司，且此时即将进入新疆建筑行业冬休期，不具备幕墙施工条件，直至2018年3月30日中建公司才将3—

合发公司与宝能公司均要求解除双方签订的《新疆宝能城1、2＃地集中商业及公寓楼幕墙工程（第一标段）施工合同》，一审法院对此予以确认。关于退还投标保证金的问题，一审法院认为，合发公司按投标文件要求向宝能公司支付投标保证金800000元，按照宝能公司投标文件，投标保证金应在定标后5个工作日内免息退还投标人，中标人的投标保证金在第一次进度款支付时退还，现合发公司与宝能公司均要求解除合同，故宝能公司应当退还合发公司的投标保证金800000元。关于违约金的问题，一审法院认为，合发公司与宝能公司于2016年11月24日签订《新疆宝能城1、2＃地集中商业及公寓楼幕墙工程（第一标段）施工合同》，约定竣工日期为2

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）新01民终3914号上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆宝能投资有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区。法定代表人：张保文，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：叶梅，女，该公司职员。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏合发集团责任有限公司，住所地江苏省丹阳市。法定代表人：蒋建峰，该公司董事长。委托诉讼代理人：荆冬华……