建设工程施工合同纠纷 （2015）乌中民四初字第2号

得华丰公司在93975部队营门空闲场地租赁项目竞价招租过程中中标，为满足得华丰公司仓储物流的租赁用途，周焕朋组织人员对涉案场地进行平整施工并新建房屋。后由于该租赁项目未获93975部队上级机关批准，根据相关政策要求，93975部队责令该租赁项目停工，现涉案工程已予以拆除。93975部队根据与得华丰公司签订的《项目清退与补偿协议书》，已向得华丰公司一次性补偿2096685元。周焕朋作为涉案工程的实际施工人，应获取相应的工程价款。经鉴定，涉案已施工工程造价为921604.70元，扣除得华丰公司向周焕朋的劳务分包人颜建兵支付的劳务费537557.50元，得华丰公司尚应向周焕朋支付工程款384047.20元。得华丰公司关于涉案工程的工程款已向颜建兵支付完毕，周焕朋不是涉案工程实际施工人的辩解理由不能成立，本院不予采信。故周焕朋要求得华丰公司支付工程款384047.20元的诉讼请求成立，本院予以支持。周焕朋提交的2012年9月10日的《建设工程施工合同》为复印件，得华丰公司不予认可，重庆玉屏公司新疆分公司称该合同原件在93975部队留存，对此93975部队已回函确认得华丰公司从未提供施工单位任何

得华丰公司在93975部队营门空闲场地租赁项目竞价招租过程中中标，为满足得华丰公司仓储物流的租赁用途，周焕朋组织人员对涉案场地进行平整施工并新建房屋。后由于该租赁项目未获93975部队上级机关批准，根据相关政策要求，93975部队责令该租赁项目停工，现涉案工程已予以拆除。93975部队根据与得华丰公司签订的《项目清退与补偿协议书》，已向得华丰公司一次性补偿2096685元。周焕朋作为涉案工程的实际施工人，应获取相应的工程价款。经鉴定，涉案已施工工程造价为921604.70元，扣除得华丰公司向周焕朋的劳务分包人颜建兵支付的劳务费537557.50元，得华丰公司尚应向周焕朋支付工程款384047.

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）乌中民四初字第2号原告：周焕朋，男，1963年12月14日出生，汉族，无固定职业，住新疆伊宁县。委托代理人：董雪，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。委托代理人：陈凯，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告：新疆得华丰投资有限公司，住所地乌鲁木齐市天山区。法定代表人：余小江，该公司经理。委托代理人：邱黎勇，北京德恒（乌鲁木齐）律……