建设工程施工合同纠纷 （2016）赣11民初173号

会议纪要和补充协议的甲方签名为钱亚军，钱亚军系被告公司法定代表人，其完全有权利代表企业进行决策。乙方由原告公司代表施中凯签字，虽并未加盖原告公司的公章，但原告公司明确表态对其签字行为予以认可，该签字行为合法有效。故会议纪要和补充协议均系原被告双方的真实意思表示，双方应当依约履行。对于原告提交的第七组证据：工期延误损失计算清单，证明因工期延误导致原告损失2253160元。第九组证据：增加费用清单，证明因工期延误增加费用及损失225.316万元。第十二组证据：劳动合同若干，证明管理人员窝工损失。第十三组证据：工程联系单及计算清单，证明联系单增加的工程量及价款。被告认为应当进行工程造价评估，以评估报告为准。经本院释明，原告提出鉴定申请，后经本院委托，上饶荣信造价事务所有限公司于2017年3月13日作出《德兴市福泰国际家具广场项目司法鉴定报告书》，结论为：本工程联系单设计工程造价、未完工部分工程造价及工程停工索赔费用鉴定造价共计11214186.07元。对于该份鉴定报告原告没有异议，被告认为鉴定报告中的施工联系单、设计联系单、停工索赔部分造价过高有异议，但没有提交任何证据支持其异议。本院对《德

会议纪要和补充协议的甲方签名为钱亚军，钱亚军系被告公司法定代表人，其完全有权利代表企业进行决策。乙方由原告公司代表施中凯签字，虽并未加盖原告公司的公章，但原告公司明确表态对其签字行为予以认可，该签字行为合法有效。故会议纪要和补充协议均系原被告双方的真实意思表示，双方应当依约履行。对于原告提交的第七组证据：工期延误损失计算清单，证明因工期延误导致原告损失2253160元。第九组证据：增加费用清单，证明因工期延误增加费用及损失225.316万元。第十二组证据：劳动合同若干，证明管理人员窝工损失。第十三组证据：工程联系单及计算清单，证明联系单增加的工程量及价款。被告认为应当进行工程造价评估，以评估报

江西省上饶市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）赣11民初173号原告：中科盛博建设集团有限公司，住所地浙江省宁海县西店镇望海一路1号，统一社会信用代码913302261449213945。法定代表人：郑定芳，该公司董事长。委托诉讼代理人：王剑纳，浙江和义观达律师事务所律师，特别授权代理。被告：德兴市福泰房地产开发有限公司，住所地江西省德兴市银城南路，统一社会信用代码913611815816……