买卖合同纠纷 （2014）阳中法民二终字第8号

银邦公司与晖业公司在平等、自愿、协商一致的情况下签订《采购合同》，是双方意思表示真实，合法有效，应受法律保护，合同双方当事人应当按照约定全面履行合同义务。本案争议的主要焦点是：一、银邦公司是否存在延迟交货；二、如何承担违约责任；三、如何确定双方的经济损失。对焦点一银邦公司是否存在延迟交货的问题。银邦公司、晖业公司在签订《采购合同》时，由于外商对交货时间的特别要求，双方在合同已经明确约定交货时间是2011年12月15日前，供货单位（即银邦公司）要按时、按质、按量交货，如规格品种不符，质量不保证，收货单位（即晖业公司）有权拒付，供货单位承担延期交货违约金以及其他责任；……。从银邦公司提供《电话录音》分析，该份《电话录音》是银邦公司的主要股东陈润准在早有准备的前提下，与晖业公司的法定代表人朱素莲在电话谈话中进行录音的，每当朱素莲提及银邦公司迟延交货的话题时，陈润准有意回避，但其并没有否认银邦公司存在迟延交货。另外，按照交易习惯，银邦公司作为交货方送货给晖业公司，一般应随货物制作送货单由晖业公司签名确认的，该送货单由银邦公司收执保管，但银邦公司在诉讼中一直无法向原审法院提供证明交货时间的相关证

银邦公司与晖业公司在平等、自愿、协商一致的情况下签订《采购合同》，是双方意思表示真实，合法有效，应受法律保护，合同双方当事人应当按照约定全面履行合同义务。本案争议的主要焦点是：一、银邦公司是否存在延迟交货；二、如何承担违约责任；三、如何确定双方的经济损失。对焦点一银邦公司是否存在延迟交货的问题。银邦公司、晖业公司在签订《采购合同》时，由于外商对交货时间的特别要求，双方在合同已经明确约定交货时间是2011年12月15日前，供货单位（即银邦公司）要按时、按质、按量交货，如规格品种不符，质量不保证，收货单位（即晖业公司）有权拒付，供货单位承担延期交货违约金以及其他责任；……。从银邦公司提供《电话录音

广东省阳江市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）阳中法民二终字第8号上诉人（原审原告）：阳东县银邦五金有限公司。住所地：广东省阳东县红丰镇塘围圩燕子岭。法定代表人：陈雪梅，该公司总经理。委托代理人：许鸿飞，广东迅恒律师事务所律师。委托代理人：陈达照，广东迅恒律师事务所律师。上诉人（原审被告）：阳江市晖业工贸发展有限公司。住所地：广东省阳江市江城区东风三路湖畔花苑朗月阁***房。法定代表人：朱……