买卖合同纠纷 （2016）内07民终1276号

东能公司与中航公司签订的《再生气蒸汽加热器采购合同》及《软水加热器采购合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行义务。合同履行过程中，中航公司未按期向东能公司提供合同约定的两台设备，其行为已经构成了违约，应当承担违约责任。虽然中航公司在庭审中抗辩，其延期交货的原因是因为东能公司未按合同约定在合同签订的当日或次日支付预付款，但双方签订的两份合同中并无此约定，且中航公司也未能举证证明东能公司应在合同签订的当日或次日支付预付款，应承担举证不能的不利后果。因两份合同第九条第三项中均明确约定，中航公司逾期交付设备的，每逾期一日应按合同总金额的千分之一向东能公司支付违约金至该合同项下设备交付齐全之日止，故东能公司请求被告中航公司承担迟延交货违约金24082元（32000元×26天×0.001+750000元×31天×0.001）有合同依据，该院予以支持。关于反诉请求，中航公司已将价值782000元的设备交付至东能公司使用至今，无质量问题且验收合格，合同中约定的增值税专用发票亦交付至东能公司，但东能公司并未按照合同约定支付剩余款项，且质保期

东能公司与中航公司签订的《再生气蒸汽加热器采购合同》及《软水加热器采购合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行义务。合同履行过程中，中航公司未按期向东能公司提供合同约定的两台设备，其行为已经构成了违约，应当承担违约责任。虽然中航公司在庭审中抗辩，其延期交货的原因是因为东能公司未按合同约定在合同签订的当日或次日支付预付款，但双方签订的两份合同中并无此约定，且中航公司也未能举证证明东能公司应在合同签订的当日或次日支付预付款，应承担举证不能的不利后果。因两份合同第九条第三项中均明确约定，中航公司逾期交付设备的，每逾期一日应按合同总金额的千

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）内07民终1276号上诉人（原审原告：反诉被告）：呼伦贝尔东能化工有限公司，住所地内蒙古自治区陈巴尔虎旗工业园区。法定代表人：曹稳，执行董事。委托诉讼代理人：刘新富，内蒙古环通律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：中航黎明锦化机石化装备（呼伦贝尔）有限公司，住所地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区新春路18号。法定代表人：姚文丰……