建设工程施工合同纠纷 （2016）冀01民终5657号

被告认可第三人为其施工员，并认可真石漆工程承包协议书及真石漆改色工程承包协议书。而原告表示未与被告解除上述协议，被告在答辩状中亦有继续履行合同的意思表示，故原、被告均应按照协议履行各自义务。现原、被告均承认因石家庄联邦公司的原因停工。双方在付款方式中约定因甲方原因造成停工时按发生工作量的85%结算支付，工期延顺。因此被告应按工作量的85%支付工程款。第三人作被告的施工员，其签字确认的工作量虽为暂估面积，但对原、被告应具有法律效力，被告应按第三人确认的工作量支付85%的工程款，即应付工程款1255854.6元（1477476×85%），已付46万元，余795854.6元应继续支付。其余工程款可待工程验收或合同解除双方确认工作量后，依据约定进行处理。因原、被告未约定付款期限，故原告要求被告支付延期利息损失，没有事实依据，不予支持。涉案工程在约定的工期内因甲方原因停工，按照约定，工期应当顺延，故被告称原告延误工期应当支付违约金，没有事实依据，不予采信。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：一、被告江西建工装潢有限责任公司于

被告认可第三人为其施工员，并认可真石漆工程承包协议书及真石漆改色工程承包协议书。而原告表示未与被告解除上述协议，被告在答辩状中亦有继续履行合同的意思表示，故原、被告均应按照协议履行各自义务。现原、被告均承认因石家庄联邦公司的原因停工。双方在付款方式中约定因甲方原因造成停工时按发生工作量的85%结算支付，工期延顺。因此被告应按工作量的85%支付工程款。第三人作被告的施工员，其签字确认的工作量虽为暂估面积，但对原、被告应具有法律效力，被告应按第三人确认的工作量支付85%的工程款，即应付工程款1255854.6元（1477476×85%），已付46万元，余795854.6元应继续支付。其余工程款可待

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀01民终5657号上诉人（原审被告）：江西建工装潢有限责任公司，住所地江西省南昌市西湖区北京西路248号。法定代表人：徐锦刚，该公司总经理。委托诉讼代理人：万虹霞，江西豫章律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：戎建存，男，1969年11月3日出生，汉族，住石家庄市鹿泉区。委托诉讼代理人：安永明，河北冀华律师事务所律师。原审第三人：钱建平，男……