建设工程施工合同纠纷 （2016）宁04民终188号
裁判要旨
涉案工程变更、工程款支付迟延等原因是否必然导致工期顺延、工期应顺延多长时间，被上诉人宁夏石油化工建设有限公司均未提供充分证据证实。故一审法院对双方当事人违约责任的基本事实认定不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，裁定如下：一、撤销宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2015）原民初字第2994号民事判决；二、发回宁夏回族自治区固原市原州区人民法院重新审理。二审案件受理费23420元，退还上诉人宁夏金昱元化工集团有限公司。审 判 长 马晓红审 判 员 王 彤代理审判员 苟改莉二〇一六年五月十二日书 记 员 闫儒红 来自：www.
摘要
涉案工程变更、工程款支付迟延等原因是否必然导致工期顺延、工期应顺延多长时间，被上诉人宁夏石油化工建设有限公司均未提供充分证据证实。故一审法院对双方当事人违约责任的基本事实认定不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（三）项之规定，裁定如下：一、撤销宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2015）原民初字第2994号民事判决；二、发回宁夏回族自治区固原市原州区人民法院重新审理。二审案件受理费23420元，退还上诉人宁夏金昱元化工集团有限公司。审 判 长 马晓红审 判 员 王 彤代理审判员 苟改莉二〇一六年五月十二日书 记 员 闫儒红 来自：www.
正文（节选）
宁夏回族自治区固原市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）宁04民终188号上诉人（原审原告）宁夏金昱元化工集团有限公司。住所地：宁夏回族自治区青铜峡镇。法定代表人代良云，该公司董事长。委托代理人王永东，宁夏昊德律师事务所律师，代理权限为特别授权。被上诉人（原审被告）宁夏石油化工建设有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区。法定代表人李国庆，该公司董事长。委托代理人吴树洪，系宁夏石油化工建……