建设工程施工合同纠纷 （2017）青01民再14号

姚孝余在对所承包的工程未完工情况下私自停工离开施工场所，导致方园公司将未完成的施工工程转包给第三人，姚孝余的工程款至今未与方园公司决算。鉴于本案的实际情况及发包方对韵家口镇政府综合楼施工工程已结算完毕，可在发包方支付给方园公司剩余工程款338811元范围内支付姚孝余未结工程款。其中应按其约定扣除方园公司2.7%管理费9148元，扣除第三人增加工程量的16000元工程款后即为姚孝余的未结工程款。关于姚孝余主张的经济损失，姚孝余、方园公司及第三人在达成调解协议时的意见为保管，并未约定赔偿损失，保管为姚孝余、方园公司及第三人的合意，故姚孝余此请求不予支持。关于在施工中所涉及的水电费用、民工工资、租赁费等费用，相关权利人可另行主张。综上所述，姚孝余对所承包的工程未完工情况下私自停工离开施工场所，对造成此纠纷应负有过错责任。方园公司对姚孝余实施的工程未经结算即将剩余工程转包给第三人，且未按调解书约定将结算的剩余工程款交给第三人单方保管，对此，方园公司负有主要过错责任。第三人收到剩余工程款后长期不予结算，应当承担还款责任。遂判决：第三人宋显升（马占元）在其保管的工程款内代为向姚孝余支付工程款313

姚孝余在对所承包的工程未完工情况下私自停工离开施工场所，导致方园公司将未完成的施工工程转包给第三人，姚孝余的工程款至今未与方园公司决算。鉴于本案的实际情况及发包方对韵家口镇政府综合楼施工工程已结算完毕，可在发包方支付给方园公司剩余工程款338811元范围内支付姚孝余未结工程款。其中应按其约定扣除方园公司2.7%管理费9148元，扣除第三人增加工程量的16000元工程款后即为姚孝余的未结工程款。关于姚孝余主张的经济损失，姚孝余、方园公司及第三人在达成调解协议时的意见为保管，并未约定赔偿损失，保管为姚孝余、方园公司及第三人的合意，故姚孝余此请求不予支持。关于在施工中所涉及的水电费用、民工工资、租赁

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）青01民再14号再审上诉人（原审被告）：青海方园建筑工贸有限责任公司,统一社会信用代码：×××（1-6），住所地:青海省西宁市西关大街28号。法定代表人：徐涌，董事长。委托代理人：李积仓，北京大成（西宁）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：……