建设工程施工合同纠纷 （2015）盘中民一初字第00016号

因该项是对账单中的第56项与对账单中的第29、30、35、36项水暖件款出具年份和数额均不相符，对账单中的第56项并有原告方的管理员邵玉秋的签字。本院予以采信。本院认为，原告挂靠盘锦辽河油田天旭建筑安装工程有限公司与被告签订的《建设工程施工合同》，违反相关法律禁止性规定，应认定为无效。关于原告作为本案主体是否适格的问题。盘锦辽河油田天旭建筑安装工程有限公司已出具情况说明，证明涉案工程毕文利为实际施工人，该工程的施工、结算的等相关事宜均与其公司无关。故毕文利以本案原告身份起诉被告，主体适格。关于原告要求解除双方签订的《建设工程施工合同》问题。因原告已完成主体工程，按合同约定被告应支付工程款的70%，被告没有按合同约定足额支付，致使工程停工。原告毕文利与被告盘锦嘉实房地产开发有限公司签订的《建设工程施工合同》应终止履行。关于2015年5月20日庭审时原告方增加的请求被告给付“塔吊损失228000元，打更人员工资42000元”的问题。因原告未按本院要求的期限交纳增加请求诉讼费，视为原告放弃。关于被告尚欠原告工程款的数额问题。原告在本院审理期间提供了与被告的对账明细表，证明被告已给付原告材料款

因该项是对账单中的第56项与对账单中的第29、30、35、36项水暖件款出具年份和数额均不相符，对账单中的第56项并有原告方的管理员邵玉秋的签字。本院予以采信。本院认为，原告挂靠盘锦辽河油田天旭建筑安装工程有限公司与被告签订的《建设工程施工合同》，违反相关法律禁止性规定，应认定为无效。关于原告作为本案主体是否适格的问题。盘锦辽河油田天旭建筑安装工程有限公司已出具情况说明，证明涉案工程毕文利为实际施工人，该工程的施工、结算的等相关事宜均与其公司无关。故毕文利以本案原告身份起诉被告，主体适格。关于原告要求解除双方签订的《建设工程施工合同》问题。因原告已完成主体工程，按合同约定被告应支付工程款的70

辽宁省盘锦市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）盘中民一初字第00016号原告：毕文利，住辽宁省盘山县。委托代理人：韩树伟，辽宁泰来律师事务所律师。被告：盘锦嘉实房地产开发有限公司，住所地辽宁省盘锦市兴隆台区。法定代表人：杨凤刚，该公司董事长。委托代理人：夏纪玲，该公司职员。委托代理人：孙洪猛，辽宁双兴律师事务所律师。原告毕文利与被告盘锦嘉实房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于20……