装饰装修合同纠纷 （2017）皖16民终1659号

绿洲公司与伟润公司签订的干挂石材合同，自双方签字之日起即生效，双方均应按合同约定履行义务。合同约定工期为60日，自绿洲公司书面通知之日起计算，本案双方对开工时间有争议，双方所举证据对开工时间不能确定；伟润公司施工后，绿洲公司工程部人员在2015年6月4日签字同意验收合格，监理单位也在该日加盖印章同意验收合格，该装饰装修工程应为2015年6月4日验收合格。2015年7月19日，伟润公司给绿洲公司出具工程款来往账目明细，明确该项工程款合计1516166元，保证金140000元，总计1656166元，该项工程绿洲公司总计欠款652566元，绿洲公司在确认方处加盖了公司印章，应是对所欠工程款的确认；双方对开工日期、完工日期均未能提供有效的证据证明具体的时间，故对绿洲公司已经确认所欠的工程款后，再主张伟润公司施工存在延误工期并请求赔偿损失300000元的请求不予支持；本案伟润公司施工所用石材经绿洲公司检测及鉴定机构鉴定，厚度不符合合同约定，伟润公司应承担违约责任。因石材进入工地后，绿洲公司已经检测厚度不符合合同约定，但未阻止伟润公司继续进行施工，现绿洲公司要求伟润公司进行返工的请求不予支持；因绿

绿洲公司与伟润公司签订的干挂石材合同，自双方签字之日起即生效，双方均应按合同约定履行义务。合同约定工期为60日，自绿洲公司书面通知之日起计算，本案双方对开工时间有争议，双方所举证据对开工时间不能确定；伟润公司施工后，绿洲公司工程部人员在2015年6月4日签字同意验收合格，监理单位也在该日加盖印章同意验收合格，该装饰装修工程应为2015年6月4日验收合格。2015年7月19日，伟润公司给绿洲公司出具工程款来往账目明细，明确该项工程款合计1516166元，保证金140000元，总计1656166元，该项工程绿洲公司总计欠款652566元，绿洲公司在确认方处加盖了公司印章，应是对所欠工程款的确认；双

安徽省亳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖16民终1659号上诉人（原审被告、合并审理原告）：蒙城县绿洲置业有限公司，住所地安徽省蒙城县商城东路6号。法定代表人：武丹，该公司经理。委托诉讼代理人：徐凤民，安徽百舜律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓峰，该公司员工。被上诉人（原审原告、合并审理被告）：安徽伟润建筑装饰工程有限公司，住所地安徽省合肥市经济技术开发区烟墩路东轩辕路南南湖春城……