建设工程施工合同纠纷 （2017）川20民终536号

二被告之间签订的《建设工程施工合同》因违反法律强制性规定而无效，原告王治利作为民正公司代表与鑫源签订合同，当然也应当知道鑫源公司发包的工程未经招投标，其存在过错；原告王治利与民正公司签订《工程内部承包协议书》，因王治利并未取得建设工程施工所具备的资质，民正公司将承包工程整体转包给原告，均违反了法律的强制性规定，本案中存在的上述两份合同均系无效合同，王治利均具有重大过错，但原告王治利作为实际施工人有权在工程竣工验收合格后，参照合同约定要求被告支付工程价款。原告主张的项目部办公设备、机械及其他财产损失400000元，需向法院提交客观真实的项目部办公设备、设施、机械及其他财产修建时的造价金额，并对拆除后的残值部分进行评估，方可确定其损失，原告对此负有举证义务并承担相应的责任；2012年7月23日，召开监理例会纪要（20），甲方代表阳冲：“中庭把顶板这部分砼浇筑完毕后，只能暂停施工，暂无施工作业面，拆迁遇到钉子户比较麻烦”。2012年8月12日工程实际停工，作为甲方的鑫源公司已通知施工方暂停施工，项目部员工工资产生于暂停施工期间，本院对未提供实际劳动的工人工资不予认可，原告有依照《建设工程监理

二被告之间签订的《建设工程施工合同》因违反法律强制性规定而无效，原告王治利作为民正公司代表与鑫源签订合同，当然也应当知道鑫源公司发包的工程未经招投标，其存在过错；原告王治利与民正公司签订《工程内部承包协议书》，因王治利并未取得建设工程施工所具备的资质，民正公司将承包工程整体转包给原告，均违反了法律的强制性规定，本案中存在的上述两份合同均系无效合同，王治利均具有重大过错，但原告王治利作为实际施工人有权在工程竣工验收合格后，参照合同约定要求被告支付工程价款。原告主张的项目部办公设备、机械及其他财产损失400000元，需向法院提交客观真实的项目部办公设备、设施、机械及其他财产修建时的造价金额，并对拆

四川省资阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川20民终536号上诉人（原审原告）：王治利，男，1966年4月2日出生，汉族，住四川省资阳市雁江区。委托诉讼代理人：刘凤翠，四川川源律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：四川民正建设有限公司（原名称：成都民正建设有限公司），住所地成都市武侯区少陵东街28号。法定代表人：黎杨，职务：总经理。委托诉讼代理人：王力，四川雁南飞律师事务所律师。被上诉……