装饰装修合同纠纷 （2019）皖16民终1473号

阜阳同创装饰工程有限公司与利辛同济综合医院签订《利辛同济综合医院室内装饰工程施工合同》，约定由原告承包被告位于亳州市利辛县板集煤矿的医院装饰工程，双方成立装饰装修合同，该合同不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并有效，应受法律保护。合同签订后，原告如约入场进行施工，因被告与案外人余永刚、龚朋就工程主体的权属问题产生纠纷，导致装修工程无法继续进行，且后期被告的法定代表人因涉嫌犯罪被刑事羁押，工程主体的权属争议至今未能明确，致使合同目的无法实现。原告诉请解除原、被告签订的《利辛同济综合医院室内装饰工程施工合同》，该院予以支持。在（2017）皖1623民初第1419号原告同济医院与被告余永刚、龚朋房屋买卖合同纠纷一案中，利辛同济综合医院举证的证据四证明目的载明：“证明同济医院与同创公司签订施工合同，并约定同创公司为原告进行装修工程，已完成工程款为1311735元”，与原告所主张的已完成工程价款数额可相互印证，原告诉请判令被告利辛同济综合医院支付原告工程款人民币1311735元，该院予以支持。《利辛同济综合医院室内装饰工程施工合同》中关于工程款支付问题的约定为工期完工后一次性付清所有工程

阜阳同创装饰工程有限公司与利辛同济综合医院签订《利辛同济综合医院室内装饰工程施工合同》，约定由原告承包被告位于亳州市利辛县板集煤矿的医院装饰工程，双方成立装饰装修合同，该合同不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并有效，应受法律保护。合同签订后，原告如约入场进行施工，因被告与案外人余永刚、龚朋就工程主体的权属问题产生纠纷，导致装修工程无法继续进行，且后期被告的法定代表人因涉嫌犯罪被刑事羁押，工程主体的权属争议至今未能明确，致使合同目的无法实现。原告诉请解除原、被告签订的《利辛同济综合医院室内装饰工程施工合同》，该院予以支持。在（2017）皖1623民初第1419号原告同济医院与被告余永刚、

安徽省亳州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖16民终1473号 上诉人（原审被告）：利辛同济综合医院，住所地安徽省利辛县胡集镇板集煤矿进矿路南牛大小学西侧。 法定代表人：秦如尧，该院院长。 委托诉讼代理人：韦宝昌，安徽皖北律师事务所律师。 委托诉讼代理人：仇学志，安徽皖北律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：阜阳同创装饰工程有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区瑶海农贸市场对面依水苑……