建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第1858号

（一）关于《补充协议》确定的工程总结算款5530万元中是否包含175余万元消防工程款的问题。本案中，顺天泰公司与广西一建签订《建设工程施工合同》，约定广西一建承包施工顺天泰公司开发的3号楼工程，该工程已于2011年12月31日竣工验收，但双方始终就结算付款问题存在分歧。经顺天泰公司委托，江汇公司出具《造价咨询报告》，载明广西一建报送结算金额为65363980.08元，顺天泰公司报审结算金额为65363980.08元，审减9731009.42元，审定结算工程造价为5563.297066万元，审定结算的项目中包括消防安装工程，不包括建设方（顺天泰公司）、承建方（广西一建）、咨询方（江汇公司）三方未能达成一致的五项内容，即：（1）施工现场抽水台班及费用；（2）一至四层部分电缆取消施工，承建方要求经济补偿；（3）供电工程设计变更，原合同部分工程量减少，承建方要求经济补偿；（4）因施工开挖到部队光缆，承建方和部队处理问题时发生的费用要求建设方承担；（5）工程延期，按合同约定承建方应承担相应违约责任。此后，顺天泰公司与广西一建经友好协商，在互谅互让的基础上，于2012年10月18日就工程总结算及付

（一）关于《补充协议》确定的工程总结算款5530万元中是否包含175余万元消防工程款的问题。本案中，顺天泰公司与广西一建签订《建设工程施工合同》，约定广西一建承包施工顺天泰公司开发的3号楼工程，该工程已于2011年12月31日竣工验收，但双方始终就结算付款问题存在分歧。经顺天泰公司委托，江汇公司出具《造价咨询报告》，载明广西一建报送结算金额为65363980.08元，顺天泰公司报审结算金额为65363980.08元，审减9731009.42元，审定结算工程造价为5563.297066万元，审定结算的项目中包括消防安装工程，不包括建设方（顺天泰公司）、承建方（广西一建）、咨询方（江汇公司）三方未

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第1858号再审申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）：北海顺天泰房地产开发有限公司。住所地：广西壮族自治区北海市石化路6号银苑小区*栋*号。法定代表人：任明，该公司董事长。委托代理人：王节，广东和又和律师事务所律师。委托代理人：李玉萍，广西天惠律师事务所律师。被申请人（一审原告、反诉被告、二审被上诉人）：广西建工集团第一建筑工程有限……