（2015）浙杭民终字第2276号

华茗公司、颜勇签订的合同意思表示真实，内容不违背相关的法律禁止性规定，具有合法效力。依法成立的合同自成立时生效。该合同自双方签订之日即成立，颜勇认为合同未成立，颜勇在未取得项目开发权之前无权委托华茗公司设计，故合同无效的意见不成立，该院不予采信。第一阶段20%的设计费46092元，根据双方的意见及合同约定性质应为定金，定金只有交付对方时才成立，在未予交付的情况下，无法根据定金条款主张权利。对于合同义务履行的先后顺序，合同中并没有明确约定，而仅仅载明为“按约定”，但根据合同约定，颜勇应先向华茗公司交付项目建设批文、设计任务书、地质勘察报告、地形图等资料，若未及时交付的，设计资料的交付也应顺延，由此判断，华茗公司应明知应在颜勇交付上述相关资料后才具备进行设计的条件。在未收到颜勇任何款项，且无证据能够证明颜勇已经交付项目建设批文、设计任务书、地质勘察报告、地形图等资料的情况下，华茗公司认为已经按要求向颜勇提交了适当的方案文本，并据此向颜勇主张阶段费用的意见难以成立。综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，该院于2015年6月10

华茗公司、颜勇签订的合同意思表示真实，内容不违背相关的法律禁止性规定，具有合法效力。依法成立的合同自成立时生效。该合同自双方签订之日即成立，颜勇认为合同未成立，颜勇在未取得项目开发权之前无权委托华茗公司设计，故合同无效的意见不成立，该院不予采信。第一阶段20%的设计费46092元，根据双方的意见及合同约定性质应为定金，定金只有交付对方时才成立，在未予交付的情况下，无法根据定金条款主张权利。对于合同义务履行的先后顺序，合同中并没有明确约定，而仅仅载明为“按约定”，但根据合同约定，颜勇应先向华茗公司交付项目建设批文、设计任务书、地质勘察报告、地形图等资料，若未及时交付的，设计资料的交付也应顺延，由

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙杭民终字第2276号上诉人（原审原告）：杭州华茗设计集团有限公司。法定代表人：帅红茗。委托代理人（特别授权代理）：赵公明，浙江海浩律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：颜勇。上诉人杭州华茗设计集团有限公司（以下简称华茗公司）为与被上诉人颜勇建设工程设计合同纠纷一案，不服浙江省杭州市下城区人民法院（2015）杭下民初字第654号民事判决，向本院……