建设工程施工合同纠纷 （2021）甘08民终414号

江苏盐城公司将自己承建的部分涉案工程转包给不具有相关建筑资质的吴某，双方签订的施工承包协议无效，吴某完成部分的工程款，应当在工程验收合格后由江苏盐城公司支付，但江苏盐城公司因工程设计原因要求吴某停止施工，对已完成的工程自停工至今达两年之久不进行验收，对工程款也不予支付，其行为不符合法律规定，吴某已完成的工程，由于江苏盐城公司在合理期限内不予验收，该部分工程款，应当由江苏盐城公司暂时按照合格工程计算支付。关于应付工程款数额，吴某根据双方确认的工程量和合同约定的单价计算的弃渣场修建工程款数额710661.33元，符合实际与双方约定，应予认定；零星工程款，按照工地记录的工作项目，根据双方认可的单价范围，结合实际，挖机、铲车费用每天按1000元计算，停工每天按300元计算，挖机工作10天，费用认定10000元，停工6天，费用认定1800元，挖机运送费酌定3600元，铲车工作1天，费用认定1000元，机器油料费认定8500元；人工费每天按180元计算，74个人工，认定13320元；人员、机械搬迁费酌定3000元。零星工程款合计认定为41220元。上述弃渣场修建工程款710661.33元，零星工程

江苏盐城公司将自己承建的部分涉案工程转包给不具有相关建筑资质的吴某，双方签订的施工承包协议无效，吴某完成部分的工程款，应当在工程验收合格后由江苏盐城公司支付，但江苏盐城公司因工程设计原因要求吴某停止施工，对已完成的工程自停工至今达两年之久不进行验收，对工程款也不予支付，其行为不符合法律规定，吴某已完成的工程，由于江苏盐城公司在合理期限内不予验收，该部分工程款，应当由江苏盐城公司暂时按照合格工程计算支付。关于应付工程款数额，吴某根据双方确认的工程量和合同约定的单价计算的弃渣场修建工程款数额710661.33元，符合实际与双方约定，应予认定；零星工程款，按照工地记录的工作项目，根据双方认可的单价范

甘肃省平凉市中级人民法院民事判决书（2021）甘08民终414号上诉人（原审被告）：江苏盐城水利建设有限公司，住所地盐城市盐都区盐龙街道纬四路1号。法定代表人：王某1，任总经理。委托诉讼代理人：朱某，甘肃王力律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：吴某，男，汉族，农民、住甘肃省张掖市甘州区三闸镇符家堡村七社。委托诉讼代理人：王某2，甘肃正峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩某，甘肃正峰律师事务所律师……