装饰装修合同纠纷 （2020）苏06民终2354号

双方签订的装修合同系当事人真实意思的体现，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，该合同合法有效，双方均应当按照约定全面履行义务。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。本案中，装修合同约定：“开工前3天付款5万元，油漆进场前付款10万元、增减款项9万元，油漆结束时付款5万元，尾款5万元于2018年6月份结清；发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延；发包人未按期支付第二、三期工程款，承包人可以采取停止施工的办法，直至发包人支付工程款方可继续施工，工期相应顺延”。根据该约定，发包人按照约定支付工程款是承包人按时完工并交付工程的前提条件，作为双务合同的装饰装修合同，承包人因此享有先履行抗辩权，可以以工程款支付不符合约定为由延期交付工程。根据合同约定，坚盛公司在油漆工进场前应当支付10万元，而该公司直至案涉工程竣工并交付使用，坚盛公司尚未按照约定付清第二期工程款，第三期工程款亦未支付。升瑞公司主张先履行抗辩，依法有据，其基于此逾期竣工并交付案涉工程，不构成违约。根据合同法的相关规定，当

双方签订的装修合同系当事人真实意思的体现，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，该合同合法有效，双方均应当按照约定全面履行义务。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。本案中，装修合同约定：“开工前3天付款5万元，油漆进场前付款10万元、增减款项9万元，油漆结束时付款5万元，尾款5万元于2018年6月份结清；发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延；发包人未按期支付第二、三期工程款，承包人可以采取停止施工的办法，直至发包人支付工程款方可继续施工，工期相应顺延”。根据该约定，发包人按照约定

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)苏06民终2354号上诉人（原审原告）：南通市坚盛工程服务有限公司，住所地海安市角斜镇新坝村3组。法定代表人：徐国梅，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张小杰，江苏锦润律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘欢，江苏锦润律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：南通升瑞装饰工程有限公司，住所地海安市中城街道（原海安镇）永安北路50号1号楼6-7号店铺。……