建设工程施工合同纠纷 （2016）豫14民终3199号
裁判要旨
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”。被告宋营将涉案工程以清包工方式发包给原告翟保红施工，原告翟保红无相应施工资质，原、被告签订的大清包工程合同无效。该解释第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”原告施工的工程经工程建设方竣工验收合格，发包方演集镇百花居委会并给予被告宋营（乙方河南省中原建设有限公司永城分公司）结算，原告参照合同的约定主张工程款，该院予以支持。《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。故原告翟保红主张停工损失132730.78元，该院予以支持。原告翟保红要求被告承担鉴定费10000元，属原告合理的支出费用，该院予以支持。关于工程款的计算，按原、被告签订的
摘要
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”。被告宋营将涉案工程以清包工方式发包给原告翟保红施工，原告翟保红无相应施工资质，原、被告签订的大清包工程合同无效。该解释第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”原告施工的工程经工程建设方竣工验收合格，发包方演集镇百花居委会并给予被告宋营（乙方河南省中原建设有限公司永城分公司）结算，原告参照合同的约定主张工
正文（节选）
河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫14民终3199号上诉人（原审被告）宋营（又名宋磊），男，1971年出生，汉族，住永城市东城区。委托代理人李晓京，河南天翔鲲鹏律师事务所律师。代理权限：特别授权。被上诉人（原审原告）翟保红，男，汉族，1962年11月22日出生，住永城市。委托代理人夏磊，河南旺达律师事务所律师。代理权限：特别授权。上诉人宋营与被上诉人翟保红建设工程施工合同纠纷……