买卖合同纠纷 （2014）兰民二终字第45号

原、被告间签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定全面履行各自义务。合同约定了原告供货、被告支付货款的义务，被告在收取原告的货物后，尚有423803元货款未付，现原告要求被告支付该款，本院予以支持。被告辩称货款已付清且超付，对此辩称被告应举证予以证明，但被告在庭审中提交的2011年10月13日、2012年1月16日和2012年10月17日付款的三张收据均是第三方吴江市某某线路器材有限公司出具，而原告仅认可2012年1月16日的30万元款项，被告无其他证据予以印证，故对此辩称本院不予采信。被告在反诉中主张因原告延迟交货45天所造成的窝工损失及罚款，因被告未按合同约定时间(合同签定后7日内)支付20%的预付款，原告延迟交货不属违约行为，而被告庭审中所提交的窝工损失的证据系与被告有利害关系的单位出具，原告明确提出了异议，被告无其他证据予以印证，该证据无法核实其客观真实性，被告亦未提交证据证明其被建设方罚款的事实，故对被告的反诉请求，本院不予支持。被告未按约支付原告货款，构成违约，由于双方在合同中未约定被告逾期付款时违约金

原、被告间签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定全面履行各自义务。合同约定了原告供货、被告支付货款的义务，被告在收取原告的货物后，尚有423803元货款未付，现原告要求被告支付该款，本院予以支持。被告辩称货款已付清且超付，对此辩称被告应举证予以证明，但被告在庭审中提交的2011年10月13日、2012年1月16日和2012年10月17日付款的三张收据均是第三方吴江市某某线路器材有限公司出具，而原告仅认可2012年1月16日的30万元款项，被告无其他证据予以印证，故对此辩称本院不予采信。被告在反诉中主张因原告延迟交货45天

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）兰民二终字第45号上诉人（原审被告、反诉原告)甘肃省某某安装工程公司，住所地：兰州市七里河区吴家园西街××号。法定代表人庞某某，该公司经理。委托代理人贾某某，甘肃众炀律师事务所律师。委托代理人雷某某，男，汉族，该公司员工，住兰州市城关区南稍门外××号。被上诉人（原审原告、反诉被告)吴江市某某电力器材有限公司，住所地：江苏省苏州市吴江区松陵镇花园……