建设工程施工合同纠纷 （2020）豫07民终3949号

关于本诉争议问题一、世豫公司逾期完工应当承担违约责任问题，双方当事人签订的合同约定的开工期限为2015年5月25日，计划竣工日期：2016年7月25日，工期总日历天数：426天。实际竣工验收日期为实际开工日期为2015年8月7日，工程竣工验收日期为2018年6月15日，施工期间为1115天，减去合同约定的工期426天，逾期工期689天。一建公司主张因政府大气污染防治造成施工停止，应当减去误工时间253天，一建公司并提供了政府的通知及文件等证据；一建公司主张因设计变更以及世豫公司在施工协调等方面的原因，延误工期天数为289天，并提供了设计变更图纸等证据。一建公司提供的抗辩理由部分可信，在一定程度上影响工期。双方在专用合同条款第7.5.2条约定，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：没收履约保证金，同时每拖延一天，按合同总价的日万分之五计算违约金。按照上述一建公司的违约行为计算，其违约金已经超过被告实际损失的30%，按照最高人民法院《关于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，对世豫公司主张的违约金计算为总损失的30%，即3629866.87元。

关于本诉争议问题一、世豫公司逾期完工应当承担违约责任问题，双方当事人签订的合同约定的开工期限为2015年5月25日，计划竣工日期：2016年7月25日，工期总日历天数：426天。实际竣工验收日期为实际开工日期为2015年8月7日，工程竣工验收日期为2018年6月15日，施工期间为1115天，减去合同约定的工期426天，逾期工期689天。一建公司主张因政府大气污染防治造成施工停止，应当减去误工时间253天，一建公司并提供了政府的通知及文件等证据；一建公司主张因设计变更以及世豫公司在施工协调等方面的原因，延误工期天数为289天，并提供了设计变更图纸等证据。一建公司提供的抗辩理由部分可信，在一定程度

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫07民终3949号上诉人（原审原告,反诉被告）：河南世豫房地产开发有限公司，住所地：新乡市平原新区中州大道北段**平原新区管委会办公楼。法定代表人：潘京豫，执行董事。委托诉讼代理人：宋华、王文立，河南联盟律师事务所律师。上诉人（原审被告，反诉原告）：郑州一建集团有限公司，住，住所地：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街**/div>法定代表人：段……