装饰装修合同纠纷 （2017）沪01民终9883号

双方签订的装饰装修施工合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应当按约履行各自义务。双方约定的装修工期为2016年6月27日至9月16日，但从双方签订的补充协议可以证实，截止至2016年7月底，雨宏公司的施工进度缓慢，电路分布需要重新铺设，室内的拆除部分仍未完成。合同约定在水电管线隐蔽工程通过验收后赵利萍支付第二笔工程款35,000元，但事实上赵利萍将第二笔工程款分别于6月29日支付1万元、7月29日支付2万元、8月2日支付15,000元，即赵利萍提前支付了工程款。然而在双方签订补充协议，并约定由雨宏公司对电路铺设进行返工且自行承担返工费用的情况下，雨宏公司却于2016年8月4日起向赵利萍催讨所谓水电增加的工程款4,000元，并称因此而停工的责任由业主自负。雨宏公司的此项要求显然没有合同依据和事实依据。结合双方的微信联系，赵利萍关于雨宏公司自2016年9月4日起正式停工，无人继续施工的陈述，法院予以采信。雨宏公司擅自停工，造成合同无法继续履行，赵利萍据此享有合同解除权。赵利萍以诉讼的方式行使解除权，不违反法律规定。本案的起诉状副本于2016年10月14日送达至雨宏公司，故双方的施工

双方签订的装饰装修施工合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方应当按约履行各自义务。双方约定的装修工期为2016年6月27日至9月16日，但从双方签订的补充协议可以证实，截止至2016年7月底，雨宏公司的施工进度缓慢，电路分布需要重新铺设，室内的拆除部分仍未完成。合同约定在水电管线隐蔽工程通过验收后赵利萍支付第二笔工程款35,000元，但事实上赵利萍将第二笔工程款分别于6月29日支付1万元、7月29日支付2万元、8月2日支付15,000元，即赵利萍提前支付了工程款。然而在双方签订补充协议，并约定由雨宏公司对电路铺设进行返工且自行承担返工费用的情况下，雨宏公司却于2016年8月4日起向赵利萍

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终9883号上诉人（原审原告）：赵利萍，男，1973年12月28日出生，汉族，户籍地上海市徐汇区，现住上海市闵行区。委托诉讼代理人：李韻雯（系赵利萍之妻），住同上。被上诉人（原审被告）：上海雨宏建筑装饰工程有限公司，住所地上海市奉贤区金钱公路228号2幢1061室。法定代表人：邓延中，执行董事。委托诉讼代理人：樊克强，上海恒永律师事务所律……