建设工程施工合同纠纷 （2019）辽01民终2651号

双方所签订的《大唐国际辽宁沈抚连接带热网工程沈中线顶管施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，合法有效，双方均应按协议约定履行各自的义务，现辽宁恒荣管道工程有限公司方如约完成了施工，双方签订了工程确认单，并交付给辽宁顺城通信工程有限公司方使用，即视为双方对工程的总价款没有异议，予以确认，辽宁顺成通信工程有限公司应按此数额支付工程款，辽宁恒荣管道工程有限公司要求给付工程款的请求，予以支持。辽宁顺成通信工程有限公司要求赔偿经济损失69904元及垫付的长臂勾机头一个台班3800元的反诉请求，根据辽宁恒荣管道工程有限公司提交的施工现场检查记录本显示，2018年7月9日围栏制作完毕，斜梯安装完毕；2018年7月11日工作记录写明“2、井坑周围做好防护栏，并要有警示标志”，可见，辽宁顺成通信工程有限公司并没有按照合同约定完全履行在指定施工地点、现场围护、警示标牌的义务，导致了工期延误，辽宁恒荣管道工程有限公司在履行合同期间对工程延期并无责任，且双方在2018年7月31日签订工程确认单时对延期事宜未提出异议，8月1日又给付了50%工程款，故对辽宁顺成通信工程有限公司的反诉请

双方所签订的《大唐国际辽宁沈抚连接带热网工程沈中线顶管施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，合法有效，双方均应按协议约定履行各自的义务，现辽宁恒荣管道工程有限公司方如约完成了施工，双方签订了工程确认单，并交付给辽宁顺城通信工程有限公司方使用，即视为双方对工程的总价款没有异议，予以确认，辽宁顺成通信工程有限公司应按此数额支付工程款，辽宁恒荣管道工程有限公司要求给付工程款的请求，予以支持。辽宁顺成通信工程有限公司要求赔偿经济损失69904元及垫付的长臂勾机头一个台班3800元的反诉请求，根据辽宁恒荣管道工程有限公司提交的施工现场检查记录本显示，2018年7月9日围栏制作

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽01民终2651号上诉人（原审被告，反诉原告）：辽宁顺城通信工程有限公司，住所地沈阳市于洪区吉力湖街8号（1-11-4）。法定代表人：魏占国，系该公司总经理。被上诉人（原审原告，反诉被告）：辽宁恒荣管道工程有限公司，住所地辽宁省葫芦岛市龙港区龙程街22-1号楼3单元101。法定代表人：田艳霞，系该公司经理。委托诉讼代理人：时凯，系北京市浩天信……