建设工程施工合同纠纷 （2021）川07民终718号

原、被告签订的彩虹渡生态农业旅游产业园园区态栈道6期工程施工内部分包合同合法、有效；原告公司进场施工后，因业主方即江油市康乐祥和生态农业开发有限公司原因，2016年年底导致该产业园全面停工；原告公司未与被告公司对已建工程的工程量进行结算，后原告该项目经理董万强与业主方共同委托绵阳正信工程造价咨询有限公司就产业园基础建设工程进行停工结算审核，对该审核结果被告公司不予认可，原告没有明确的诉请给付金额；被告公司辩称，对该产业园基础建设工程进行停工结算审核没有邀请被告公司人员参加，且原告所举的施工方案报审表中被告公司该项目部经理熊小伟的签字均不是其本人所签的字，该签字系伪造的，其审核结果不具有真实性、客观性，其辩称理由成立，予以支持；原告公司称，通知被告公司人员参加，被告公司拒绝参加，但未向法庭提供被告公司拒绝参加结算审核的证据；故原告公司的诉请没有事实依据和法律依据。综上所述，对原告安泰建筑公司请求法院判令被告向原告支付工程款283918.98元及利息（以283918.98元为基数，自2019年1月26日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至付清款项时止）、由被告承担诉讼费的诉讼请

原、被告签订的彩虹渡生态农业旅游产业园园区态栈道6期工程施工内部分包合同合法、有效；原告公司进场施工后，因业主方即江油市康乐祥和生态农业开发有限公司原因，2016年年底导致该产业园全面停工；原告公司未与被告公司对已建工程的工程量进行结算，后原告该项目经理董万强与业主方共同委托绵阳正信工程造价咨询有限公司就产业园基础建设工程进行停工结算审核，对该审核结果被告公司不予认可，原告没有明确的诉请给付金额；被告公司辩称，对该产业园基础建设工程进行停工结算审核没有邀请被告公司人员参加，且原告所举的施工方案报审表中被告公司该项目部经理熊小伟的签字均不是其本人所签的字，该签字系伪造的，其审核结果不具有真实性、

四川省绵阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川07民终718号 上诉人（原审原告）：四川省安泰建筑劳务有限责任公司，住所地：四川省成都市青羊区。 法定代表人：黄朝彪，公司董事长。 委托诉讼代理人（特别授权）：曹俊，四川法邦律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：四川泽韦建设工程有限公司，住所地：四川省巴中市。 法定代表人：刘通平，公司董事长。 委托诉讼代理人（特别授权）：杨述文，巴中……