装饰装修合同纠纷 （2017）吉08民终1061号

业之峰公司与周磊签订的关于仟禧宾馆《装饰装修工程施工合同》约定工程应于2014年3月20日完成，但工程实际于2014年5月10施工完毕。业之峰公司作为工程施工人未能按约按期完成施工任务，存在违约行为，理应承担违约责任。因业之峰公司超期完工的事实，导致仟禧宾馆方未能如期开业，故业之峰公司应对仟禧宾馆实际所受的损失承担赔偿责任。业之峰公司抗辩逾期完工是工程增项等多方面的原因，并得到仟禧宾馆准许，但未能对此提供证据，不予采信。业之峰公司提供的两份现场鉴证单证明了工程增项的事实，鉴证单可视为补充协议，但对完工日期没有重新变更，故认定完工交付日未改变，仍为2014年3月20日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第七十八条、第一百零七条、第一百一十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，一审法院判决如下：齐齐哈尔业之峰美家装饰工程有限公司于本判决生效后十五日内赔偿镇赉县镇赉镇仟禧宾馆、周磊营业损失122822元，同时承担鉴定评估费2000元。根据当事人上诉理由及答辩意见归纳本案的争议焦点：1、业之峰公司逾期完工是否有正当理由，应否赔偿逾期开业损失；2、原审确定逾期赔偿责任及

业之峰公司与周磊签订的关于仟禧宾馆《装饰装修工程施工合同》约定工程应于2014年3月20日完成，但工程实际于2014年5月10施工完毕。业之峰公司作为工程施工人未能按约按期完成施工任务，存在违约行为，理应承担违约责任。因业之峰公司超期完工的事实，导致仟禧宾馆方未能如期开业，故业之峰公司应对仟禧宾馆实际所受的损失承担赔偿责任。业之峰公司抗辩逾期完工是工程增项等多方面的原因，并得到仟禧宾馆准许，但未能对此提供证据，不予采信。业之峰公司提供的两份现场鉴证单证明了工程增项的事实，鉴证单可视为补充协议，但对完工日期没有重新变更，故认定完工交付日未改变，仍为2014年3月20日。综上所述，依照《中华人民共

吉林省白城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉08民终1061号上诉人（原审被告）：齐齐哈尔业之峰美家装饰工程有限公司。住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区方兴新村*#楼**单元**层**号。法定代表人：刘波，该公司经理。委托诉讼代理人：张宁，该公司职员。委托诉讼代理人：李玉章，吉林百石律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：周磊，现住吉林省镇赉县。委托诉讼代理人：隋星媛，吉林高军律师事务所律师……