建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂12民终1006号

1.关于本案建筑工程款如何结算问题。本案建筑工程已经竣工验收备案并交付被告使用，由于双方约定据实结算工程造价，原告按建筑规范要求将工程结算书及相关资料提交被告。根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条规定：发包方应当在收到竣工验收结算文件后约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可，合同对答复期限没有明确约定的，可认为约定期限均为28天。同时参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条：当事人约定,发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。本案被告于2010年11月17日收到原告竣工结算文件，逾期28天未予答复即视为认可竣工结算文件。且被告在一审法院指定的举证期限内未申请鉴定。故原告主张按结算书金额13996036.40元结算工程价款于法有据，应予以采纳。2.被告是否违约、是否应当承担违约责任。本案承包合同第九条约定：每一单项工程完工后，被告应向原告支付工程总造价60%的工程款，余款一年内付清。本案建筑工程于2010年11月2

1.关于本案建筑工程款如何结算问题。本案建筑工程已经竣工验收备案并交付被告使用，由于双方约定据实结算工程造价，原告按建筑规范要求将工程结算书及相关资料提交被告。根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十八条规定：发包方应当在收到竣工验收结算文件后约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可，合同对答复期限没有明确约定的，可认为约定期限均为28天。同时参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条：当事人约定,发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予

湖北省咸宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂12民终1006号上诉人（原审原告）：湖北君安建设工程集团有限公司，住所地黄冈市黄州大道53号。法定代表人：罗浩然，该公司经理。委托诉讼代理人：王昌回，该公司工作人员。委托诉讼代理人：谢俊杰，湖北东坡律师事务所律师。上诉人（原审被告）：咸宁市枫丹公交有限公司，住所地咸宁市咸安区马桥镇严洲村马柏大道99号。法定代表人：肖海清，该公司经理。委托诉……