建设工程施工合同纠纷 （2016）豫04民终3852号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。发包人白龟山湿地管理中心与承包人平工建筑公司签订《建设工程施工合同》，由平工建筑公司承建平顶山××山湿地自然保护区北岸汉白玉护栏工程。工程竣工后，平工建筑公司要求白龟山湿地管理中心清偿工程款（含签证部分）的诉讼请求，不违反法律规定，予以支持。因双方庭审中对“汉白玉护栏实际完成安装432米”的事实均予以认可，故汉白玉护栏工程款应为合同约定的单价每米2846元乘以432米，即1229472元；另经鉴定汉白玉栏杆工程签证部分工程造价共计79822.54元。故对平工建筑公司要求的合理部分予以支持，超出部分不予支持。关于承包方是否延期违约的问题。因白龟山湿地管理中心的法定代表人李某对工程延期缘由出庭进行客观陈述，且由《工程进度情况说明表》予以说明，并加盖建设单位签章、监理单位签章及建设单位法人代表李某签字确认，视为对工期顺延情况客观事实的认可，不属于延期开工的违约行为。白龟山湿地管理中心未能及时清偿平工建筑公司工程款（包含签证部分）给平工建筑公司造成经济损失，平工建筑公司要求白龟山湿地管理中心就应付工程款支付利息（利息

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。发包人白龟山湿地管理中心与承包人平工建筑公司签订《建设工程施工合同》，由平工建筑公司承建平顶山××山湿地自然保护区北岸汉白玉护栏工程。工程竣工后，平工建筑公司要求白龟山湿地管理中心清偿工程款（含签证部分）的诉讼请求，不违反法律规定，予以支持。因双方庭审中对“汉白玉护栏实际完成安装432米”的事实均予以认可，故汉白玉护栏工程款应为合同约定的单价每米2846元乘以432米，即1229472元；另经鉴定汉白玉栏杆工程签证部分工程造价共计79822.54元。故对平工建筑公司要求的合理部分予以支持，超出部分不予支持。关于承包方

河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫04民终3852号上诉人（原审被告）：平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心，住所地平顶山市建设路西段。法定代表人：张舸，主任。委托诉讼代理人：丁赛男，河南赛成律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南平工建筑工程有限公司，住所地平顶山市湛河区。法定代表人：赵长香，经理。委托诉讼代理人：王利民，男，该公司职工。委托诉讼代理人：李军，河南大乘律……