申请撤销仲裁裁决 （2021）闽05民特28号

森燊公司与洪山文创园之间的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第17.5.1.1条约定，工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》发包人支付至合同总价的85%，但承包人被发包人处罚或违约金应从履约保证金或合同价款中扣除。上述合同条款排除了合同价款与违约金的完全独立性，即如有存在违约金的情形，发包人支付合同价款应予以扣除。本案森燊公司因违约产生的违约金直接从合同价款中扣除并没有违反双方的约定，作为双方结算依据的福建恒信工程咨询有限公司出具的《工程结算审核报告》也依据双方合同约定对该部分违约金进行扣除。根据《仲裁法》第二十七条：“申请人可以放弃或者变更仲裁请求。被申请人可以承认或者反驳仲裁请求，有权提出反请求。”洪山文创园基于双方《建设工程施工合同》的明确约定，提出因为工期延误要求以违约金来抵扣工程款，应属于行使反驳权利，仲裁庭对此进行审查并没有违反程序，森燊公司主张洪山文创园应当另外提起仲裁请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 综上，经审查，案涉仲裁裁决不存在森燊公司所主张的可撤销的情形。申请人森燊公司申请撤销涉案裁决的理由缺乏相应的事实和法律依据，本院对其请求不予支持。

森燊公司与洪山文创园之间的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第17.5.1.1条约定，工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》发包人支付至合同总价的85%，但承包人被发包人处罚或违约金应从履约保证金或合同价款中扣除。上述合同条款排除了合同价款与违约金的完全独立性，即如有存在违约金的情形，发包人支付合同价款应予以扣除。本案森燊公司因违约产生的违约金直接从合同价款中扣除并没有违反双方的约定，作为双方结算依据的福建恒信工程咨询有限公司出具的《工程结算审核报告》也依据双方合同约定对该部分违约金进行扣除。根据《仲裁法》第二十七条：“申请人可以放弃或者变更仲裁请求。被申请人可以承认或者反

福建省泉州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）闽05民特28号 申请人（仲裁被申请人）：福建森燊建设有限公司。住所地：福建省泉州市丰泽区津淮街国际华城**楼**。统一社会信用代码：91350500772930291N。 法定代表人：蔡丽珍，该公司执行董事。 委托代理人：张玉琴，福建世礼(泉州)律师事务所律师。 委托代理人：洪惠灵，福建世礼(泉州)律师事务所实习律师。 被申请人（仲裁申请……