建设工程合同纠纷 （2021）辽01民终12421号

是我方拖欠工程款造成工程延期，所以一审法院在该事实认定上存在错误，工程延期完全是由于被上诉人的施工人员，及材料进场时间拖延造成工程延期，责任全在被上诉人一方。同时，工程竣工后2019年冬天在质保期内工程出现严重质量问题，主要有因夏季施工季节问题，空调无法调试制热。在冬季PCR实验室启用冬季制热时，原告发现涉案工程存在质量问题，问题主要有如下几点：(1)PCR实验室内试剂准备区、样本制备区、扩增区、扩增产物分析区及相关缓冲区空调制热系统不满足使用要求，空调系统制热功能无法达到实验室温度标准，导致实验温度不达标，影响实验准确性；(2)空调系统、送、排风系统未按要求进行保温处理，导致空调制热能耗衰减；(3)部分风管道连接不严密，出现漏风现象；(4)正压区域试剂准备区出现负压情况，负压区域样本制备区、扩增区、扩增产物分析区无负压。出现以上问题后，上诉人后勤部员工徐刚多次与被上诉人方项目经理张帅(张工)电话沟通，要求被告方安排相关施工及技术人员进场对实验室建设工程出现的质量问题进行维修、维护，保证实验室顺利运行，但被上诉人方多次维修后，一直没有维修好，不能正常使用，被上诉人也未给出完全修好的合理

是我方拖欠工程款造成工程延期，所以一审法院在该事实认定上存在错误，工程延期完全是由于被上诉人的施工人员，及材料进场时间拖延造成工程延期，责任全在被上诉人一方。同时，工程竣工后2019年冬天在质保期内工程出现严重质量问题，主要有因夏季施工季节问题，空调无法调试制热。在冬季PCR实验室启用冬季制热时，原告发现涉案工程存在质量问题，问题主要有如下几点：(1)PCR实验室内试剂准备区、样本制备区、扩增区、扩增产物分析区及相关缓冲区空调制热系统不满足使用要求，空调系统制热功能无法达到实验室温度标准，导致实验温度不达标，影响实验准确性；(2)空调系统、送、排风系统未按要求进行保温处理，导致空调制热能耗衰减

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终12421号上诉人（原审原告）：沈阳维康医院，住所地沈阳市铁西区兴华北街38号。法定代表人：刘岚，系该公司董事长。委托诉讼代理人：徐刚，男，1981年12月17日出生，汉族，该医院工作人员，住沈阳市皇姑区。委托诉讼代理人：黄河，系辽宁申扬律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：沈阳世纪龙华彩钢板净化设备有限公司，住所地沈阳市于洪区沈大路……