建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁15民终2671号

本案争议焦点如下：一、卓亚大酒店诉求开齐公司承担违约金2069100元能否成立。一审法院认为，根据合同约定工期延误15日，卓亚大酒店享有解除合同的权利。本案中合同约定的完工的时间为2019年9月20日，2020年8月13日卓亚大酒店向开齐公司发出了解除合同的工作联系单，符合双方的约定，不违反法律规定，故对于双方签订的《聊城洲际假日酒店厨房设备采购及安装合同》已于2020年8月13日解除的事实，法院予以确认。涉案合同约定工期2019年5月20日至2019年9月20日，开齐公司未在约定期限内完工，属于违约，应向卓亚大酒店承担违约责任。卓亚大酒店主张自2020年6月21日起按照日3‰计算违约金至2020年8月13日，缺乏事实根据，一审法院不予支持。本案开齐公司承担违约金的时间应为2019年9月20日至2020年8月13日共计327天；卓亚大酒店主张按日3‰计算违约金，一审法院认为，日3‰违约金约定过高，应当予以调整，一审法院酌定为按日万分之一计算，故违约金总额应为7260000元×327日×0.0001＝237402元。开齐公司辩称涉案合同约定的安装工程须在装饰工程完工后进场施工，而装饰工程

本案争议焦点如下：一、卓亚大酒店诉求开齐公司承担违约金2069100元能否成立。一审法院认为，根据合同约定工期延误15日，卓亚大酒店享有解除合同的权利。本案中合同约定的完工的时间为2019年9月20日，2020年8月13日卓亚大酒店向开齐公司发出了解除合同的工作联系单，符合双方的约定，不违反法律规定，故对于双方签订的《聊城洲际假日酒店厨房设备采购及安装合同》已于2020年8月13日解除的事实，法院予以确认。涉案合同约定工期2019年5月20日至2019年9月20日，开齐公司未在约定期限内完工，属于违约，应向卓亚大酒店承担违约责任。卓亚大酒店主张自2020年6月21日起按照日3‰计算违约金至20

山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁15民终2671号上诉人（原审被告、反诉原告）：山东开齐厨业科技有限公司，住所地:山东省淄博市临淄区朱台镇工业园区内。法定代表人：李平光，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王欣，男，1995年2月6日出生，汉族，该公司经理，住山东省滨州市博兴县。委托诉讼代理人：孙国良，山东稷下律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东启信置业有限公……