建设工程施工合同纠纷 （2015）葫民初字第00002号

大地公司对本案事实存在四点争议：第一，2009年5月20日，大地公司停工；第二、2009年6月4日，海擎公司向大地公司发出解除合同通知书；第三、山东伟业公司完成剩余工程及工程造价2600万元；第四、海擎公司因剩余工程由山东伟业公司完成多付工程款。对上述事实，因有（2013）辽民一终字第00248号民事判决确认，且大地公司未提出相反证据足以推翻上述事实，本院予以确认。对本案其他事实，双方当事人均无异议，本院亦予确认。海擎公司与大地公司签订的《钢结构厂房制作安装合同书》、《钢结构厂房制作安装合同书的补充协议》系双方当事人的真实意思表示，合法有效。上述协议签订后，海擎公司依约向大地公司支付了工程款，大地公司亦进入葫芦岛工地进行施工。大地公司在施工过程中，项目管理机构人员配备严重不足，施工现场屡次出现施工质量事故和种种安全隐患，安装队伍不按国家工程施工建设程序进行工程报验，不顾监理单位意见强行施工，擅自切割构件，对工程质量造成隐患。监理单位英泰克工程顾问（上海）有限公司海擎重工监理机构多次以口头、监理工作联系单、通知单等形式向大地公司提出监理意见，乃至下令停工。由于上述情况的发生，大地公司工程

大地公司对本案事实存在四点争议：第一，2009年5月20日，大地公司停工；第二、2009年6月4日，海擎公司向大地公司发出解除合同通知书；第三、山东伟业公司完成剩余工程及工程造价2600万元；第四、海擎公司因剩余工程由山东伟业公司完成多付工程款。对上述事实，因有（2013）辽民一终字第00248号民事判决确认，且大地公司未提出相反证据足以推翻上述事实，本院予以确认。对本案其他事实，双方当事人均无异议，本院亦予确认。海擎公司与大地公司签订的《钢结构厂房制作安装合同书》、《钢结构厂房制作安装合同书的补充协议》系双方当事人的真实意思表示，合法有效。上述协议签订后，海擎公司依约向大地公司支付了工程款，

辽宁省葫芦岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）葫民初字第00002号原告：海擎重工机械有限公司。法定代表人：徐西国。委托代理人：王功波。委托代理人：冯树仁。被告：浙江大地钢结构有限公司。法定代表人：朱总明。委托代理人：张健。委托代理人：张长越。原告海擎重工机械有限公司（以下简称海擎公司）诉浙江大地钢结构有限公司（以下简称大地公司）建设施工合同纠纷一案，本院于2014年5月6日作出一审判决……