建设工程合同纠纷 （2019）鄂01民终5771号

安迪盛公司与缤购城公司签订的《缤购城消防工程施工合同》及附属合同系双方真实意思的表示，且合同内容不违反法律法规的强制性规定，应合法有效。安迪盛公司于2016年9月出具的消防工程报价书，因有缤购城公司成本合约部的签章审核，故对双方合同总价款为38000000.24元的事实予以确认。在合同履行过程中，安迪盛公司依约安排施工人员进场施工，正常履行了合同义务。缤购城公司因其自身以及第三方的原因，工程现场被停电停水，导致安迪盛公司无法正常施工，根据合同法第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”的规定，缤购城公司应承担违约责任。且缤购城公司未依约向安迪盛公司支付工程进度款，亦属违约，亦应承担违约责任。现安迪盛公司、缤购城公司的争议焦点在于：缤购城公司应支付安迪盛公司工程进度款金额及停工损失如何认定的问题。一、关于缤购城公司应支付安迪盛公司工程进度款金额的认定问题。本案中，安迪盛公司已于2016年12月5日向缤购城公司及监理公司提交工程质量及进度审批表和工程进度款支付申请审批表，对安迪盛公司已经完成的工程量，缤购城公司无异议。但对安迪盛公司呈报的工程进度款1337

安迪盛公司与缤购城公司签订的《缤购城消防工程施工合同》及附属合同系双方真实意思的表示，且合同内容不违反法律法规的强制性规定，应合法有效。安迪盛公司于2016年9月出具的消防工程报价书，因有缤购城公司成本合约部的签章审核，故对双方合同总价款为38000000.24元的事实予以确认。在合同履行过程中，安迪盛公司依约安排施工人员进场施工，正常履行了合同义务。缤购城公司因其自身以及第三方的原因，工程现场被停电停水，导致安迪盛公司无法正常施工，根据合同法第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”的规定，缤购城公司应承担违约责任。且缤购城公司未依约向安迪盛公司支付工程进度

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂01民终5771号上诉人（原审原告）：北京安迪盛安全系统自动化有限公司，住所地北京市朝阳区五里桥一街**院**楼******。法定代表人：郑会余，该公司总经理。委托诉讼代理人：汤乃逊，北京尚睦律师事务所律师。上诉人（原审被告）：武汉缤购城置业有限公司，住所地武汉，住所地武汉市洪山区南李路2附**>法定代表人：陈潜峰，该公司董事长。管理人：武汉……