建设工程施工合同纠纷 （2019）晋01民终6501号

一、本案为建设工程施工合同纠纷,被告林州八建中标后,作为工程承包人,应依照合同约定履行施工义务,其在工程停工后不久即撤销了项目经理张向军的职务,但未及时告知该工程涉及的相关单位、人员,导致张向军以被告林州八建的名义将该工程转包,其虽不承担违法分包的行政责任,但由此产生的民事责任仍应由被告林州八建承担。被告林州八建收取了财政支付的工程款350万元,至今未对其已做工程量进行结算,其怠于履行应尽责任,引发纠纷,应承担本案的民事责任。二、敦化坊社区卫生服务中心系国债建设项目,工程价款350万元已经全额支付被告林州八建,故被告矿机集团、被告矿机医院、被告博康达公司不承担本案付款责任。三、对于涉案工程造价,原告与被告博康达公司已作出结算,现双方均不申请鉴定,本院依据结算认定原告所做工程价款为33万元，已支付1万元，尚欠32万元。关于原告主张的推退工期、工具租金144400元,符合法律规定，本院予以支持。综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决如下:一、被告

一、本案为建设工程施工合同纠纷,被告林州八建中标后,作为工程承包人,应依照合同约定履行施工义务,其在工程停工后不久即撤销了项目经理张向军的职务,但未及时告知该工程涉及的相关单位、人员,导致张向军以被告林州八建的名义将该工程转包,其虽不承担违法分包的行政责任,但由此产生的民事责任仍应由被告林州八建承担。被告林州八建收取了财政支付的工程款350万元,至今未对其已做工程量进行结算,其怠于履行应尽责任,引发纠纷,应承担本案的民事责任。二、敦化坊社区卫生服务中心系国债建设项目,工程价款350万元已经全额支付被告林州八建,故被告矿机集团、被告矿机医院、被告博康达公司不承担本案付款责任。三、对于涉案工程造价

山西省太原市中级人民法院民事判决书（2019）晋01民终6501号上诉人(原审被告):林州市八建工程有限公司，住所地：河南省林州市红旗渠大道中段总部大厦八楼。法定代表人：郭建增，任公司总经理。委托诉讼代理人：张凯，河南大知律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:蔡小平，男，1980年12月26日出生，汉族，住山西省忻州市。委托诉讼代理人:张志安，男，汉族，1957年4月16日出生，住临汾市。被上诉人……