买卖合同纠纷 （2019）苏05民终8229号

日鼎公司、冠林公司之间签订的合约书系双方真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，双方应按合同约定履行。合同签订后，日鼎公司按约向冠林公司交付了设备，并按约定对设备进行安装，且已经冠林公司验收确认。合同约定设备验收款，为合同总额的46.2%，即RMB2448000元，工事竣工，经甲方验收合格后，乙方开具相应金额的17%增值税专用发票给甲方，甲方收到符合要求的发票后，按9个月次平均支付，最后一期采用承兑汇票方式于保质期到期后支付，汇票承兑日期为验收日起18个月，所涉机器设备的质保期自冠林公司验收后核发验收证明之日或视为验收合格之日起18月。本案中可以确认冠林公司验收时间为2017年5月15日。冠林公司应该按照约定向日鼎公司支付设备款，由于冠林公司未支付，现日鼎公司主张要求冠林公司支付设备款2448600元，依法有据，一审法院予以支持；合同约定冠林公司在收到日鼎公司开具的17%增值税专用发票后，向日鼎公司支付相应的设备款项，鉴于日鼎公司未按约定开具相应的增值税发票，故日鼎公司要求冠林公司承担逾期付款违约金，依据不足，本院不予支持。冠林公司未按约定履行付款义务，日鼎公司主张按合同约定要求冠林公

日鼎公司、冠林公司之间签订的合约书系双方真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，双方应按合同约定履行。合同签订后，日鼎公司按约向冠林公司交付了设备，并按约定对设备进行安装，且已经冠林公司验收确认。合同约定设备验收款，为合同总额的46.2%，即RMB2448000元，工事竣工，经甲方验收合格后，乙方开具相应金额的17%增值税专用发票给甲方，甲方收到符合要求的发票后，按9个月次平均支付，最后一期采用承兑汇票方式于保质期到期后支付，汇票承兑日期为验收日起18个月，所涉机器设备的质保期自冠林公司验收后核发验收证明之日或视为验收合格之日起18月。本案中可以确认冠林公司验收时间为2017年5月15日。冠林

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终8229号上诉人（原审原告）：浙江日鼎涂装科技有限公司，住所地浙江省嘉善县罗星街道人民大道**。法定代表人：吴明皙，该公司董事长。委托诉讼代理人：崔艳，上海市锦天城律师事务所律师。上诉人（原审被告）：常熟冠林汽车饰件有限公司，住所，住所地江苏省常熟市常昆工业园div>法定代表人：刘淑梅，该公司董事长。委托诉讼代理人：彭文兵，江苏福地律……