装饰装修合同纠纷 （2014）武中民终字第119号

原、被告签订的装饰工程施工合同内容合法有效，应依法予以保护。现合同已经履行，原告请求解除合同依法有据，应予支持。原告主张要求被告支付工程逾期违约金的请求，因合同履行中原告对二期工程款的支付已经超过合同约定的竣工日期，且尚欠二期工程款750元，而被告在合同履行中由于工程质量因素亦未能按时竣工，导致工程多次交工不能达到原告要求，因此双方在合同履行中均违约。根据合同约定的违约责任及被告违约的实际情况可由被告酌情赔偿原告违约金10000元。另合同约定的衣柜门为“欧宝来”牌实木推拉门，价值3500元，但被告安装的是没有约定的“美奇尼”实木门，被告应当给原告安装“欧宝来”牌实木推拉门，鉴于原告请求，可以按合同约定换门或退钱，被告应返还原告“欧宝来”牌实木推拉门的价款3500元，被告可将没有约定的“美奇尼”实木门取回。要求被告支付返工工料费2000元的主张因其未申请鉴定、评估，无据证实，不予支持。原告支付的保洁费520元，因被告未将楼房清洁，应当返还。对于原告所欠被告二期工程款750元、三期工程款2550元以及装修期间原告从被告处拿走14147型水龙头一个价值350元、花洒一套价值1600元、置物架

原、被告签订的装饰工程施工合同内容合法有效，应依法予以保护。现合同已经履行，原告请求解除合同依法有据，应予支持。原告主张要求被告支付工程逾期违约金的请求，因合同履行中原告对二期工程款的支付已经超过合同约定的竣工日期，且尚欠二期工程款750元，而被告在合同履行中由于工程质量因素亦未能按时竣工，导致工程多次交工不能达到原告要求，因此双方在合同履行中均违约。根据合同约定的违约责任及被告违约的实际情况可由被告酌情赔偿原告违约金10000元。另合同约定的衣柜门为“欧宝来”牌实木推拉门，价值3500元，但被告安装的是没有约定的“美奇尼”实木门，被告应当给原告安装“欧宝来”牌实木推拉门，鉴于原告请求，可以按

甘肃省武威市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）武中民终字第119号上诉人（原审被告）武威市万家装饰工程有限责任公司，住所地甘肃省武威市凉州区。法定代表人蔡焱，该公司经理。委托代理人蔡英，女，1981年2月22日出生，汉族，住甘肃省武威市凉州区，该公司员工。委托代理人张海霞，甘肃姜学濂律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王继中，男，1960年12月30日出生，汉族，住甘肃省武威市凉州区。委托……