建设工程分包合同纠纷 （2013）镇民终字第974号

丹阳金福记公司不具有相关施工资质而与安徽亿科公司签订的脚手架搭设工程分包施工合同，违反相关法律法规，是无效合同。造成合同的无效，双方均有过错，但丹阳金福记公司的过错程度较大。丹阳金福记公司因该无效合同所造成的损失，应由丹阳金福记公司、安徽亿科公司双方各自承担相应的责任，即由安徽亿科公司承担30%的责任，由丹阳金福记公司承担70%的责任。本案中，双方均无法确认实际搭设脚手架的时间，故工期超期的损失难以确定。鉴于涉案厂房确实存在工程超期情况，结合丹阳金福记公司在两次诉讼过程中的主张，根据双方的过错程度，酌情确定由安徽亿科公司赔偿丹阳金福记公司损失100000元。据此，判决如下：一、安徽亿科建设工程有限公司于判决生效后十日内赔偿丹阳市金福记贸易有限公司损失100000元。二、驳回丹阳市金福记贸易有限公司的其他诉讼请求。原审法院判决后，上诉人丹阳金福记公司不服，向本院提起上诉，认为：1、原审法院将合同标的分为外脚手架搭设与其他部分错误。2、认定工期终止之日应按合同约定，不应依照丹阳金福记公司在先前案件中的主张，且之前的主张并未经过法院的审理。3、本案的诉讼标的是合同约定的工程款，并非违约责任和

丹阳金福记公司不具有相关施工资质而与安徽亿科公司签订的脚手架搭设工程分包施工合同，违反相关法律法规，是无效合同。造成合同的无效，双方均有过错，但丹阳金福记公司的过错程度较大。丹阳金福记公司因该无效合同所造成的损失，应由丹阳金福记公司、安徽亿科公司双方各自承担相应的责任，即由安徽亿科公司承担30%的责任，由丹阳金福记公司承担70%的责任。本案中，双方均无法确认实际搭设脚手架的时间，故工期超期的损失难以确定。鉴于涉案厂房确实存在工程超期情况，结合丹阳金福记公司在两次诉讼过程中的主张，根据双方的过错程度，酌情确定由安徽亿科公司赔偿丹阳金福记公司损失100000元。据此，判决如下：一、安徽亿科建设工程

江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）镇民终字第974号上诉人（原审原告）丹阳市金福记贸易有限公司。法定代表人陶建国，该公司总经理。委托代理人成磊，江苏恒闻律师事务所律师。被上诉人（原审被告）安徽亿科建设工程有限公司，（市畜产站对面）。法定代表人郑力平，该公司总经理。委托代理人王尚斌，安徽伟诚律师事务所律师。上诉人丹阳市金福记贸易有限公司因建设工程分包合同纠纷一案，不服丹阳市人民法……