（2016）赣07执复71号

潭东卫生院虽然是与第三人赣州市赣东建筑工程有限公司签订的建筑施工合同，但该工程在施工过程中，该公司没有派人进行工程管理，整个工程施工管理（包括所有工程技术资料的办理）都由被执行人赖闽军负责。而潭东卫生院未看到第三人赣州市赣东建筑工程有限公司提供的赖闽军系其公司员工的相关证明和授权。以上证据足以证明该工程的实际施工人是被执行人赖闽军。该工程虽未进行竣工验收，但潭东卫生院于2014年元月就投入使用。依照《最高人民法院关于审理建筑施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款“建筑工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有使用建设工程之日为竣工日期”之规定，该工程自潭东卫生院2014年元月投入使用起，就视为工程竣工验收完成。至于潭东卫生院所欠第三人赣州市赣东建筑工程有限公司工程款的具体数额，在对该院负责人的询问笔录中可体现为120万元左右。综上，潭东卫生院拖欠第三人赣州市赣东建筑工程有限公司的工程款120万元，实际是被执行人赖闽军所有，执行法院提取该工程款并无不妥。对潭东卫生院提出的异议，不予支持。执行法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定，作出裁定：驳回异议人赣州经

潭东卫生院虽然是与第三人赣州市赣东建筑工程有限公司签订的建筑施工合同，但该工程在施工过程中，该公司没有派人进行工程管理，整个工程施工管理（包括所有工程技术资料的办理）都由被执行人赖闽军负责。而潭东卫生院未看到第三人赣州市赣东建筑工程有限公司提供的赖闽军系其公司员工的相关证明和授权。以上证据足以证明该工程的实际施工人是被执行人赖闽军。该工程虽未进行竣工验收，但潭东卫生院于2014年元月就投入使用。依照《最高人民法院关于审理建筑施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款“建筑工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有使用建设工程之日为竣工日期”之规定，该工程自潭东卫生院2014年元月投入

江西省赣州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2016）赣07执复71号复议申请人（利害关系人）：赣州经济技术开发区潭东镇卫生院。住所地：赣州经济技术开发区潭东镇。法定代表人：杨汀，该卫生院院长。申请执行人：李永红，女，1968年2月生，汉族，住瑞金市。被执行人：赖闽军，男，1968年11月生，汉族，住瑞金市。被执行人：李清华，男，1969年1月生，汉族，住址同上。第三人：赣州市赣东建筑工程有限公司……