建设工程施工合同纠纷 （2017）辽08民终3715号
裁判要旨
大连万城建筑劳务有限公司将该笔债权转让原告汤庆文，并通知了被告中冶天工集团有限公司，故原告汤庆文可主张被告支付拖欠的工程款。被告拖欠的工程款为1059576.14元，原告主张被告给付工程款项及利息，本院予以支持。利息的给付应从停工之日次日起，即从2016年1月9日起，按中国人民银行同期贷款利率向原告支付。对原告主张窝工损失的请求，本案被告的工程在停工、待建过程中，被告未及时明确告知原告，从2016年1月8日起至2016年7月30日止，导致原告一等再等，对被告称按合同约定不予承担窝工的损失应是在合理范围内。故，对原告的窝工损失，本院予以支持。但应扣除大连万城在窝工期间以外的正常使用设备等相关费用（塔吊2015年10月10日起至2016年1月8日期间租赁费予以扣除；租赁管件2015年10月25日起至2016年1月8日租赁费予以扣除），依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告中冶天工集团有限公司给付原告汤庆文工程款1059576.14元；利息给付按中国人
摘要
上诉人中冶天工集团有限公司与被上诉人汤庆文建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽08民终3715号上诉人（原审被告）：中冶天工集团有限公司。住所地：天津空港经济区。法定代表人：周青，该公司董事长。委托诉讼代理人：贾宏强、闫晓栋，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）汤庆文，男，1972年1月21日出生，现住营口市站前区。上诉人中冶天工集团有限公司因与被上诉人汤庆文建设工程施工合同纠纷一案，不服辽宁省营口市老边区人民法院（2……