买卖合同纠纷 （2015）乌中民二终字第92号

恒汇建设公司与吴付担先后签订两份订货合同的目的，是为了全面履行其与新疆军区装备部所签订的施工合同约定的义务。因此，恒汇建设公司与吴付担之间的合同履行必然要受到施工合同关于工期和石材质量、规格的限制。本案中，2012年4月14日的订货合同虽然约定“按实际几何尺寸计算面积”，但是由于吴付担所提供的涨朴红系列火烧板石材存在运输过程中发生部分损坏的现象，以及恒汇建设公司收到货物后开箱发现有损坏的事实，导致恒汇建设公司要求吴付担予以补、退货，造成一定的损失。按照“质量符合国家标准，否则一切损失自负”的合同约定，该部分损失应当由吴付担承担。吴付担将补、退货部分计入其实际供货数量之内，要求由恒汇建设公司给付相应价款有悖约定和公平原则。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”基于合同约定的交货地点为恒汇建设公司的施工现场，并未约定运费由恒汇建设公司负担，吴付担擅自主张2000元运输费用，有悖约定。同时，根据原审庭审查明的事实，吴付担未能向恒汇建设公司提供规格厚度为5厘米的涨朴红火烧板石材，

恒汇建设公司与吴付担先后签订两份订货合同的目的，是为了全面履行其与新疆军区装备部所签订的施工合同约定的义务。因此，恒汇建设公司与吴付担之间的合同履行必然要受到施工合同关于工期和石材质量、规格的限制。本案中，2012年4月14日的订货合同虽然约定“按实际几何尺寸计算面积”，但是由于吴付担所提供的涨朴红系列火烧板石材存在运输过程中发生部分损坏的现象，以及恒汇建设公司收到货物后开箱发现有损坏的事实，导致恒汇建设公司要求吴付担予以补、退货，造成一定的损失。按照“质量符合国家标准，否则一切损失自负”的合同约定，该部分损失应当由吴付担承担。吴付担将补、退货部分计入其实际供货数量之内，要求由恒汇建设公司给付

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）乌中民二终字第92号上诉人（原审被告、反诉原告）：吴付担。委托代理人：汪翠萍，新疆盛业（乌鲁木齐）律师事务所律师。委托代理人：张育珍，新疆盛业（乌鲁木齐）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：四川省恒汇建设工程有限公司。法定代表人：蔡元平，该公司总经理。委托代理人：高霞，新疆鼎信旭业律师事务所律师。上诉人吴付担因与被上诉……