装饰装修合同纠纷 （2018）川0703民初6518号
裁判要旨
原告闫湛明与二被告签订的房屋装修《合同条款》、《补充协议》，系当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的规定，对当事人具有法律约束力，各当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 原告闫湛明支付装修工程款16.5万元后，被告绵阳靓家装饰公司未能在合同约定的期限内完成房屋的装饰装修施工，虽经原告与被告四川靓家建材公司于2018年4月29日签订《补充协议》，对房屋装修工期及违约责任等进行了重新约定，但二被告仍然未能按时完工，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人可以解除合同。 原告于2018年6月6日向被告邮寄送达了《解除合同通知书》，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，双方之间的合同自通知到达被告时已经解除。 合同解除后，尚未履行的部分，终止履行，双方应当按照合同和协议中的结算和清理条款进行清算。 原告已支付装修工程款16.5万元，被告完成装修工程部分价款为69114元，未完成装修工程部分的价款被告应退还原告，并按合同约定承担违约责任。 协议中约定的违约金过高，原告自愿主张被告承担违约金8400元，并要求自合同解除之日起，按照银行同期同类贷款利率支付应退还装修款的资金占用
摘要
闫湛明与绵阳靓家宅配装饰装修工程有限公司、四川靓家宅配建材有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省绵阳市涪城区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0703民初6518号 原告:闫湛明，男，1989年5月10日出生，汉族，住甘肃省文县，现住四川省绵阳市游仙区。 委托诉讼代理人：赵永博，重庆博一律师事务所律师。 被告：绵阳靓家宅配装饰装修工程有限公司，住所地：绵阳市涪城区。 法定代表人：袁小芳，系公司执行董事兼总经理。 被告：四川靓家宅配建材有限公司，住所地：绵阳市涪城区。 ……