定作合同纠纷 （2018）新01民终1538号
裁判要旨
本案的争议焦点是平煤神马新疆分公司主张损失的依据能否成立的问题。针对第一项诉讼请求，平煤神马新疆分公司主张北新永固公司赔偿误工延期78天的损失78万元。从涉案合同的履行来看，双方首先签订了《加工安装合同》，随后签订了《补充协议》，最终双方又在《会议纪要》中明确了各自的权利义务。平煤神马新疆分公司认可北新永固公司完工时间为2015年8月30日，双方已于同年9月16日进行结算，合同总价款为3,140,361.80元。截至此时，平煤神马新疆分公司已付款项仅为1,899,506元，而涉案合同中所约定的付款时间以及事后“三方”补充协议中关于“甲方于2015年5月10日前支付乙方30万元；5月20日前支付10万元；5月31日前支付30万元；四跨栈桥均具备吊装条件，吊装开始后第二天再支付120万元”的约定中，最重要的四跨栈桥吊装开始后，并未按约履行应付款项。平煤神马新疆分公司认可竣工时间是2015年8月底，那么至此时应当是已经将四跨栈桥吊装完毕，但至本案庭审结束时，平煤神马新疆分公司尚未向北新永固公司支付生效判决的款项，故北新永固公司顺延工期符合《中华人民共和国合同法》第六十七条关于先履行抗辩权的法
摘要
平煤神马建工集团有限公司新疆分公司、新疆北新永固钢结构工程有限公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)新01民终1538号上诉人(原审原告)：平煤神马建工集团有限公司新疆分公司，住所地新疆乌鲁木齐。负责人：施永，该分公司总经理。委托诉讼代理人：贾建新，男，该分公司副经理。被上诉人(原审被告)：新疆北新永固钢结构工程有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市。法定代表人：蔡志舰，该公司董事长。委托诉讼代理人：何建平，男，该公司副总经理。委托诉讼……